2023年工程款结算协议书范本(十四篇)
<p>无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。相信许多人会觉得范文很难写?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。</p><h3 class='h3_title'>工程款结算协议书范本篇一</h3><p>工程地点:____________</p><p>项目名称:____________</p><p>工程名称:____________工程</p><p>建设单位(甲方):____________</p><p>承包单位(乙方):____________</p><p>根据甲方与乙方签订的《工程合同》及补充协议、相关竣工资料,经甲方审核,并经双方友好协商,达成竣工结算协议如下:</p><p>一、双方一致同意乙方施工的上述合同范围内以及甲方交由乙方施工的本工程合同范围外新增项目的最终结算总造价合计为:人民币______________整(¥______________元),此结算金额为双方认可的最终结算金额,该金额已包括但不限于上述工程范围内的人工费、材料设备费、机械费、管理费、临时设施费、安全文明施工措施费、其他施工措施费、各项规费、利润、税金等甲方应付乙方的所有本工程款项及费用。</p><p>二、上述工程结算总造价包括甲乙双方于_______年____月______日签订的《工程合同》及补充协议以及所有工程现场签证、设计变更等所有本工程施工费用;乙方承诺:本协议签订后不再以任何理由要求甲方增加支付任何费用。</p><p>三、上述工程结算总造价,甲方在扣除本协议签订前已付工程款、应扣其他款项(详下述备注第2条)以及合同约定保修金(结算总造价的________%)的剩余工程款分次支付给乙方,但乙方须于付款前按施工合同及补充协议约定向甲方交清所有合格(包括但不限于符合市档案馆移交要求)的竣工资料(包括但不限于竣工图、电子文档等),否则甲方有权不予支付此笔剩余工程款。</p><p>剩余工程款计算如下:</p><p>_______________-—(已付工程款___________+保修金_____________)=________________(元)</p><p>1、上述金额单位均为人民币元。</p><p>2、甲方实际支付上笔款项时,除扣除上述计算式中费用外,还应扣除乙方施工用水电费用、建筑工程一切险等所有应扣未扣款项或代缴费用,但乙方开具的工程发票金额应包括所有应扣费用金额。</p><p>四、双方结算后须履行本工程施工合同及补充协议中约定的各项责任义务,包括乙方根据甲方需要提供有关技术资料、乙方履行保修义务等。</p><p>如发生保修事宜,甲方书面或电话通知乙方,若乙方不能按要求履行保修义务,甲方可另行委托维修单位,所产生的所有维修费用按实际支出金额在乙方工程质量保修金中扣除,如保修金额不足以支付保修费用的,乙方承诺承担全部保修责任及费用。</p><p>五、乙方保修金_____________元在全部工程竣工验收合格之日起_____年后,即____年_____月______日后的_______个工作日内,甲方扣除乙方应付的维修维护等费用及质量损失赔偿金等款项后将工程质量保修金余额(如有)无息一次性支付给乙方。</p><p>六、本协议一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份,双方签章后生效。</p><p>甲方:____________</p><p>日期:________年______月___日</p><p>乙方:_____________</p><p>日期:________年______月___日</p><h3 class='h3_title'>工程款结算协议书范本篇二</h3><p>甲方:</p><p>乙方:</p><p>根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关工程建设项目管理及费用决算管理的规定,按照《大方县县城城市道路工程建设协议书》的约定,遵照平等、自愿和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致,订立本协议。</p><p>一、项目概况:</p><p>本次工程包含大方县县城内5条城市道路建设,分别为城区1、2、3、4、7号道路,暂定总合同价款约¥________万元(大写:万元)人民币,其中征地拆迁费用约¥________万元(大写:________元)人民币。</p><p>道路全长约6500米,为城市ⅱ级主干道沥青混凝土路面,道路宽度及施工要求以设计施工图为准。</p><p>二、项目建设完成时间:</p><p>本工程项目于年月日前完成,在年月日前竣工验收。</p><p>三、工程价款决算原则:</p><p>本工程项目由大方县县城出让土地获得者按照所得土地量,价格折合80万亩进行投资建设,其工程价款依据按照《贵州省建筑工程计价定额(________版)》及现行贵州省有关调整文件,由甲方按照经审查合格的施工图及工程预算报县审计局评审后作为结算价格。</p><p>工程竣工验收合格后,乙方在2个月内完善有关工程结算资料,在所建城市道路范围内的所有发生的工程费用经审计部门审计后,按照审计报告确认数予以认可。</p><p>四、工程费用支付方式:</p><p>所建道路范围内征地拆迁费、设计费、监理费、项目管理费用由乙方先行支付给甲方,待工程完工后计入工程总造价。</p><p>实际建设投资部分,甲方将根据审计结果送县财政局予以支付。</p><p>五、其他</p><p>本协议未尽事宜,甲、乙双方另行协商解决。</p><p>六、协议生效</p><p>本协议经双方签字盖章后生效。</p><p>协议订立时间:年月日</p><p>协议订立地点:</p><p>甲方:(公章)乙方:(公章)</p><p>法定代表人:法定代表人:</p><p>或委托代理人:或委托代理人:</p><p>地址:地址:</p><p>联系电话:联系电话:</p><p>年月日年月日</p><h3 class='h3_title'>工程款结算协议书范本篇三</h3><p>甲方: 地址: 电话: 邮编:</p><p>乙方:</p><p>地址:</p><p>电话: 邮编:</p><p>丙方:</p><p>地址</p><p>身份证号码: 电话: 邮编: 鉴于:</p><p>1、甲方、乙双方于 年 月 日签订了 项目建设工程合同(以下简称“原工程合同”),合同编号为 ,原工程合同所涉工程已竣工结算,结算工程款 万元,甲方已支付至 万元。</p><p>2、甲方为“”项目(以下简称“该项目”)的开发商,该项目位于。土地使用权权证号为:;建设工程规划许可证号为:。</p><p>3、甲方保证该项目拥有以下两套商品房(以下简称“上述房屋”): 号楼_ 单元 室商品房、 号楼_ 单元 室商品房。</p><p>4、乙、丙双方均已悉知上述房屋的位置、面积、户型等情况。</p><p>甲、乙、丙三方本着平等、自愿的原则经友好协商,就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议:</p><p>一、以房抵款金额及方式</p><p>1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方应付工程款 万元。丙方作为乙方指定的购买者与甲方签订《商品房预售合同》并办理房屋产权登记。如上述房屋最终实测面积与本合同约定的面积有差异的,由丙方自行按本合同约定的每平方米建筑面积单价计算价格多退少补。</p><p>2、甲方用于抵扣工程款的上述房屋的有关情况及房价:</p><p>3、抵款方式:</p><p>①本合同生效后5日内,乙方向甲方出具与抵付款金额等同的工程发票。 ②甲方在收到上述发票后,与乙方签订借款额为 万元的无息《借款协议》并出具借款收据。</p><p>③为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜,甲方直接按乙方要求与丙方签订《商品房预售合同》,丙方亦同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》; ④在甲方取得该项目的预售许可证并通知乙、丙两方后,丙方应当在接到甲方通知后七日内到指定地点与甲方就上述房屋签订《商品房预售合同》。乙方同意以借给甲方的款项作为丙方支付上述房屋的房款。</p><p>⑤甲方向丙方开具购房发票,同时乙方向甲方开具收款凭证。</p><p>4、《商品房预售合同》签订后,甲、丙双方应按该合同履行权利义务,面积补差款、房屋登记费用、契税、物业管理等费用的缴纳均按该合同的约定执行。</p><p>二、原工程合同工程结算款付款约定</p><p>甲乙双方确认:甲方以上述房屋抵扣应付工程 万元后,尚有 万元工程款未支付,付款时间分别为:</p><p>三、丙方签订《商品房预售合同》时,不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策。</p><p>四、乙、丙双方保证签订本合同时丙方系在现行法律法规、规章及政策条件下符合购房条件的主体,有权购买 市的商品房。若在签订《商品房预售合同》时发现丙方不符合法律法规、规章或政策规定的购买商品房的条件或因乙方不符合购买商品住房条件导致有关行政主管部门不予办理合同网上备案的,乙方需另行安</p><p>五、如乙方未能在甲方规定的时间内安排丙方或其他人员与甲方签订《商品房预售合同》,则每逾期一日,向甲方支付总房款万分之五的违约金,并同意甲方从未结工程款中冲抵上述违约金。</p><p>六、本协议未尽事宜,三方签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。</p><p>七、本协议在履行过程中若产生争议,由三方协商解决;若协商不成,任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。</p><p>八、本协议自三方签字盖章之日起生效。本协议一式八份,甲方四份,乙方两份,丙方两份。</p><p>甲方: 乙方:</p><p>法定代表人: 法定代表人:</p><p>经办人: 经办人:</p><p>丙方:</p><p>身份证号码:</p><p>住址:</p><p>签订日期: 年 月 日</p><h3 class='h3_title'>工程款结算协议书范本篇四</h3><p>甲方:_________公司</p><p>住所:__________________</p><p>法定代表人:_________</p><p>(法定代表人的代理人:_________)</p><p>乙方:_________公司</p><p>住所:__________________</p><p>法定代表人:_________</p><p>(法定代表人的代理人:_________)</p><p>鉴于:______年______月______日,甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号:_________),建设工程总价款为:__________________万元整人民币。该项目已于______年______月______日竣工,已经甲方、乙方及______方验收,并于______年______月______日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《_________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计__________________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款__________________万元整,尚未支付的建设工程款__________________万元整。双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________________万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。</p><p>双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。</p><p>基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下:</p><p>第一条甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计__________________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款__________________万元整,尚未支付的建设工程款__________________万元整。(见本协议附件:1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。</p><p>第二条甲、乙双方经协商同意,自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建设工程款__________________万元整。</p><p>第三条强制执行条款</p><p>1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。</p><p>2、乙方保证承担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起______个工作日内,向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承办公证员核对签收,否则视为乙方对未支付事实的确认,即乙方未按期履行当期应付款项。</p><p>3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起______个工作日内,乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证,且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时,甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前,将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达),同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时,如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项,或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权,也未与甲方达成任何关于还款的展期协议,则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生,在此情况下,甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。</p><p>4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。</p><p>5、甲方在申请执行证书时,应承担相应的举证义务并提供以下文件,保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况。</p><p>甲方:____________公司(印章)</p><p>法定代表人或授权代表:____________(签字)</p><p>乙方:____________公司(印章)</p><p>法定代表人或授权代表:____________(签字)</p><p>________年________月________日</p><h3 class='h3_title'>工程款结算协议书范本篇五</h3><p>甲方(债权人) ,身份证号码:__________ ,住址所在地(通讯地址):_______________________________,联系方式:__________ 。</p><p>乙方(欠款人) ,身份证号码:__________ ,住址所在地(通讯地址):_______________________________,联系方式:__________ 。</p><p>上述各方就乙方偿还甲方欠款事宜,达成如下协议:</p><p>一、 欠款情况</p><p>经双方结算,乙方共计欠付甲方____________国际工程款¥____________元(大写____________元),现已支付其中¥____________元的部分,尚有¥____________元(大写____________元)未支付。</p><p>二、还款计划</p><p>1.各方一致同意,乙方就剩余的工程款¥____________元部分,于______年______月______日前向甲方支付完毕。</p><p>2.乙方依前述还款计划向甲方还款时,应向甲方指定收款账户支付欠款,否则视为甲方未收到欠款,甲方有权要求乙方依协议约定继续履行当期及后续还款义务。</p><p>甲方指定收款账户:</p><p>收款账号:__________</p><p>开 户 行:__________</p><p>户 名:__________</p><p>3.乙方按本协议约定履行全部义务后,双方再无其它争议,原合同约定的债权债务归于消灭。</p><p>三、违约责任</p><p>乙方未按本协议约定履行还款义务的,甲方有权要求乙方立即支付全部欠款,并收取逾期付款利息(以________________元为本金,按月2%的利率支付自逾期之日起至付清全部款项之日止)</p><p>四、争议解决</p><p>1.本合同的签订、解释及其在履行过程中出现的、或与本合同有关的纠纷之解决,受中华人民共和国现行有效的法律约束。</p><p>2.因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由合同各方协商解决,也可由有关部门调解。协商或调解不成的,依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。</p><p>3.双方提供以下地址为法律文书送达地址:__________</p><p>甲方:__________</p><p>乙方:__________</p><p>六、附则</p><p>1.各方均充分知晓并理解本协议中全部条款的实质含义和其法律意义,并基于此种理解签署本协议。</p><p>2.本协议经签署后生效。</p><p>3.本协议一式三份,各方各执一份,具有同等法律效力。</p><p>甲方(签字捺印):__________</p><p>签署时间:__________年 _____月 _____日</p><p>乙方(签字捺印):__________</p><p>签署时间:__________年 _____月 _____日</p><p>见证人(签字捺印):__________</p><p>签署时间:__________年 _____月 _____日</p><h3 class='h3_title'>工程款结算协议书范本篇六</h3><p>房屋抵偿工程款协议书</p><p>甲方:_________</p><p>乙方:_________</p><p>甲、乙双方经友好协商,就以房抵工程款一事达成协议如下:</p><p>一、双方确认,甲方欠乙方修建_________花园工程款人民币_________元以_________花园_________套房屋抵偿。具体房号、面积、金额见附件三。</p><p>二、保证条款:</p><p>2.甲方保证在本协议签订后不得因甲方原因导致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方权利无法实现;</p><p>3.甲方保证抵工程款的房屋无产权上的争议,现阶段已能办理房地产权证;</p><p>4.甲方保证在未征得乙方书面通知情况下,不得出售抵工程款的房屋。</p><p>5.甲方保证在本协议签订之日起30日内办理完毕抵工程款房屋的房地产权证。</p><p>五、物业管理费用:</p><p>1.如乙方或业主是在本协议书签订后12个月内入伙的,则以实际入伙时间计交物业管理费用;</p><p>2.如在本协议书签订后超过12个月入伙的,乙方或业主应按有关规定支付物业管理费用。</p><p>六、税费、交易费用等。</p><p>1.甲方必须随时配合乙方或乙方指定的第三人办理抵工程款房屋手续,包括但不限于签订《商品房购买合同书》,开具发票,提供相关资料,办理房地产权证及其他各项工作;</p><p>2.甲乙双方需按照规定各自负担办理房地产权证的税费和交易费用。</p><p>七、房屋销售</p><p>1.乙方自用房屋时,甲方需配合将房地产权证办理至乙方名下;</p><p>2.自本协议签订之日起,乙方可委托甲方或第三方销售抵工程款的房屋。若委托甲方销售的,另行签订协议;</p><p>3.自本协议签订之日起,乙方可自行销售抵工程款的房屋;</p><p>4.不管乙方以何种方式处理房屋,甲方都应配合办理相关手续。甲方应根据乙方或购房业主的要求,办理相应一切手续(包括但不限于预购登记、办理房地产权证等)。</p><p>八、违约责任</p><p>如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或无法按时办理房地产权证,乙方有权要求甲方支付不能交付房屋价款10%的违约金,提供其它房屋抵偿或赔偿一切损失。</p><p>九、合同有效期至所有抵工程款的房屋办理完毕《房地产权证》为止。</p><p>十、未尽事宜,双方协商解决,协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。</p><p>十一、本协议,自各方签字盖章后生效。协议一式四份,双方各执两份。</p><p>甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________</p><p>授权代表(签字):_________授权代表(签字):_________</p><p>_________年____月____日_________年____月____日</p><h3 class='h3_title'>工程款结算协议书范本篇七</h3><p>_______________自治县人民法院</p><p>执行裁定书</p><p>(______)_____执字第30号</p><p>申请执行人:______________,男,1978年10月19日生,汉族,小学文化,农民,福建省长乐市人,住福建省长乐市__________镇__________村__________31号。身份证号码:__________________</p><p>被执行人:______________,男,1963年6月8日生,汉族,高中文化,__________市__________建筑工程有限责任公司项目部经理,重庆市江北县人,住云南省保山市__________镇_______________416号。</p><p>被执行人:_________________市__________建筑工程有限责任公司,所在地:_________________云南省保山市_________________8号。法定代表人:_________________,系该公司董事长。</p><p>本院依据已经发生法律效力的(________)兰民二初字第__________号民事判决书,责令被执行人偿还申请执行人_______________钢材款150399.00元,但被执行人至今未履行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十八条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》第280条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(施行)》第32条的规定,裁定如下:_________________</p><p>冻结、划拨被执行人__________市_______________建筑工程有限责任公司的存款150399.00元。</p><p>本裁定送达后即发生法律效力。</p><p>执行员:______________</p><p>执行员:______________</p><p>执行员:______________</p><p>_____年_____月_____日</p><p>书记员:______________</p><h3 class='h3_title'>工程款结算协议书范本篇八</h3><p>业主单位名称:_________________</p><p>我单位承建的送审金额的________万元,审后工程结算金额_______%,已支付工程进度款___________万元(佰拾工程,合同金额_________万元,。至今已完成总工程量_________%支付我单角分),请贵单位按合同要求的万_______________元为工程结算款,请批准。</p><p>施工单位:_________________</p><p>开户银行:_________________</p><p>账号:_________________</p><p>施工单位工程负责人:_________________</p><p>年监理意见:_________________</p><p>月日</p><p>签名:_________________日期:_________________业主代表意见:_________________</p><p>签名:_________________日期:_________________分管领导意见:_________________</p><p>签名:_________________日期:_________________站长意见:_________________</p><p>签名:_________________日期:_________________</p><p>责任编辑:_______________</p><h3 class='h3_title'>工程款结算协议书范本篇九</h3><p>甲方:_________________</p><p>乙方:_________________</p><p>因乙方承包甲方</p><p>工程欠款,经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则,达成以下转账支票工程款合同:</p><p>一、甲乙双方共同协议商定工程价款:</p><p>双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款,达成最终认可价格为(¥:_________________)。</p><p>二、工程款付款方式:</p><p>甲方已支付乙方装饰工程,下欠工程款。经双方协商确定甲方于________年____月____日付给乙方工程款,剩余欠款待甲方试营业(拟定月日试营业)一个月后的十日内一次性付清。</p><p>三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。</p><p>四、如到期甲方不能按时付款,甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。</p><p>五、自本付款协议书签订之日起,乙方在甲方所承包的装修、装饰工程,一次性无条件的交付甲方,所有权归属甲方。</p><p>六、本协议在履行过程中如产生纠纷,双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。</p><p>七、本协议一式二份,甲乙双方各持一份。</p><p>甲方:_________________乙方:_________________</p><p>甲方代表签字:_________________乙方代表签字:_________________</p><p>________年____月____日</p><h3 class='h3_title'>工程款结算协议书范本篇十</h3><p>欠款人(甲方):_________________,法人或者自然人身份证号码(附身份证复印件),联系地址,手机。</p><p>2.施工方(乙方):_________________</p><p>3.工程项目:_________________乙方负责甲方工程的施工,工程地址,工程内容,甲方应支付乙方工程款费用(大写)元。现上述工程已于年月日完工,经甲方验收合格,已投入使用,没有其他工程质量纠纷,施工方没有工程延期等一切违约事实。</p><p>4.欠款情况:_________________甲方已支付工程款(大写)元,仍欠乙方工程款(大写)元。</p><p>5.甲方承诺,在年月日前向乙方支付剩余款项,支付方式如下:_________________</p><p>1)年月日前支付(大写)元</p><p>2)年月日前支付(大写)元</p><p>3)年月日前支付(大写)元</p><p>6.收款银行账号:_________________</p><p>如甲方延迟支付的,按逾期未支付金额的2‰计收每日违约金,直至甲方支付完成为止。</p><p>如甲方违约支付,乙方可以在乙方所在地提起诉讼。</p><p>欠款人(签名及加按手印):_________________</p><p>立据日期:_________________</p><p>连带保证人(签名及加按手印):_________________</p><p>签名日期:_________________</p><h3 class='h3_title'>工程款结算协议书范本篇十一</h3><p>____________公司(以下简称甲方)</p><p>住所:___________</p><p>__________公司(以下简称乙方)</p><p>住所:__________</p><p>鉴于:</p><p>_______年_____月_____日,甲方与乙方就_________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号:________),建设工程总价款为:_________万元整人民币。该项目已于_______年____月____日竣工,已经甲方、乙方及____方验收,并于________年____月______日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了《________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》,乙方应向甲方支付建设工程款共计___________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整,尚未支付的建设工程款__________万元整。</p><p>双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付__________万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。</p><p>双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。</p><p>基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下:</p><p>第一条 甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计________万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款_________万元整,尚未支付的建设工程款_______万元整。(见本协议附件:1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。</p><p>第二条 甲、乙双方经协商同意按如下方式,自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建设工程款_________万元整。(见本协议附件:4、还款计划明细;如系分期支付,请写明分期付款的阶段及数额)。</p><p>第三条 强制执行条款</p><p>1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。</p><p>2、乙方保证承担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起____个工作日内,向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承办公证员核对签收,否则视为乙方对未支付事实的确认,即乙方未按期履行当期应付款项。</p><p>3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起____个工作日内,乙方未向_______公证处按期提供付款凭证,且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时,甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前,将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出《履行应偿借款通知书》(函寄或送达),同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时,如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项,或虽积极举证但不足以对抗甲方的债权,也未与甲方达成任何关于还款的展期协议,则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生,在此情况下,甲方将向_______公证处申请出具强制执行证书。</p><p>4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。</p><p>5、甲方在申请执行证书时,应承担相应的举证义务并提供以下文件,保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况:</p><p>(1)经年检合格的《营业执照(副本)》;</p><p>(2)《授权委托书》;</p><p>(3)《强制执行申请》;</p><p>(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如:乙方向甲方履行还款义务的情况,包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况);</p><p>(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;</p><p>(6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的《履行应偿借款通知书》;</p><p>(7)其他需要提供的材料。</p><p>5、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行,其资产中包括但不限于以下所列内容:___________________________________________。</p><p>第四条双方各自的承诺和保证</p><p>1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。</p><p>2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续,并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。</p><p>3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址:</p><p>甲方联系地址、电话及传真如下:___________;受件人:____________</p><p>乙方联系地址、电话及传真如下:___________;受件人:____________</p><p>北京市公证处联系地址:</p><p>地址:_____________________</p><p>邮编:___________ 电话:_____________</p><p>承办公证员:_______________</p><p>甲、乙双方在此确定:如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化,应及时告知给对方和北京市公证处,如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况,将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。</p><p>第五条 不可抗力</p><p>1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件:战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。</p><p>2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务,该方应尽快通知其他方,并须在不可抗力发生后xx日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。</p><p>3、发生不可抗力,任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的,应承担赔偿责任。</p><p>4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度,协商确定是否终止本协议,或是继续履行本协议。</p><p>第六条 保密</p><p>除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外,未经另一方同意,本协议任何一方在上述交易完成前,不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。</p><p>第七条 其他</p><p>1、本协议自________公证处公证后生效,并赋予强制执行效力。</p><p>2、本协议未尽事宜,由双方通过友好协商方式解决,另行签订补充协议,并经公证处公证。</p><p>3、本协议正本一式_______份,每份均具有同等法律效力,双方各持份,一份留存于_______公证处备案。</p><p>甲方:______</p><p>法定代表人或授权代表:______</p><p>乙方:______</p><p>法定代表人或授权代表:______</p><p>________年___月___日</p><p>于____________(地方)</p><h3 class='h3_title'>工程款结算协议书范本篇十二</h3><p>甲方:_________________</p><p>乙方:_________________</p><p>甲、乙双方就甲方以商品房抵付乙方部分代理佣金事宜,达成如下协议:_________________</p><p>1、甲方用项目的商品房(以下称该商品房)等额抵付欠乙方代理佣金,乙方同意接受。</p><p>该商品房坐落于房号,建筑面积平方米(建筑面积以最终测绘面积为准),单价元/平方米,总房款元;抵付甲方欠乙方代理佣金元。代理佣金超过房款的差额元由甲方以货币方式支付。</p><p>2、双方同意:_________________在甲方与乙方或乙方指定第三方签订《商品房买卖合同》,开具等额购房发票后,甲方协助乙方或乙方指定第三方办理产权登记手续。</p><p>3、乙方原则上不许退房,如果因为特殊原因退房,须经甲乙双方一致同意。若给甲方造成损失的,由乙方承担赔偿责任。</p><p>4、《商品房买卖合同》登记或乙方(含乙方指定第三方)领取该商品房钥匙,即视为甲方向乙方履行了支付代理佣金的义务。</p><p>5、本协议自双方签字盖章后生效,双方应积极履行各自的义务,任何一方不得以该商品房产权尚未过户、未开发票等理由,主张本协议无效或抵付行为未完成。</p><p>6、本协议一式肆份,甲方贰份,乙方贰份。</p><p>甲方:_________________乙方:_________________</p><p>法定代表人:_________________法定代表人:_________________</p><p>经办人:_________________经办人:_________________</p><p>日期:_________________日期:_________________</p><h3 class='h3_title'>工程款结算协议书范本篇十三</h3><p>甲方:</p><p>乙方:</p><p>丙方:</p><p>甲方、乙方于**年**月**日签订了**项目工程施工合同(以下简称合同),合同编号为,合同金额为**元,结算额**元;该合同工程内容已完成并投入使用,现甲方仍欠乙方工程款**元; 经甲、乙、丙三方友好协商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议:</p><p>一、抵款、抵房手续办理相关约定</p><p>1、乙方同意上述工程合同的部分工程款购买下述商品房,甲方与丙方同意乙方将此房屋转让给丙方,三方均同意在此合同基础上由甲方与两方签署商品房买卖合同。</p><p>2、该商品房位于**市**区路号**室,建筑面积为**平方米,单价*元/平方米,房屋总额为**元人民币。不论乙方转让给丙方单价是多少,丙方均同意按本协议的单价签订《商品房买卖合同》;</p><p>3、甲方同意《商品房买卖合同》中将购买人名称直接写成丙方。</p><p>4、丙方从乙方处购得此房,部分房款交于乙方,丙方除房屋结构问题外不得向甲方提出退房、换房等要求。</p><p>5、本协议签订后,视为甲方已将用于抵付工程款的商品房实际交付给乙方,甲乙双方抵付行为完成;</p><p>二、以房抵款金额及方式:</p><p>1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款**万元;</p><p>2、抵付方式:乙方给甲方开具工程款发票,甲方给丙方开具商品房收款收据(购房发票事宜在购房合同中约定)。</p><p>3、若甲方抵付工程款额不足支付所有房款,其余房款,三方同意由丙方以现金或按揭贷款方式直接支付给甲方。</p><p>4、抵付工程款后的工程款余额,甲方同意按支付给乙方。</p><p>三、其它</p><p>1、本协议未尽事宜,由三方协商解决,若协商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。</p><p>2、本协议自三方签字盖章之日起生效。一式6份,甲乙丙方各执两份。</p><p>甲方: 乙方:</p><p>法定代表人: 法定代表人: 经办人: 经办人:</p><p>丙方:</p><p>身份证号码:</p><p>住址:</p><p>年 月 日</p><h3 class='h3_title'>工程款结算协议书范本篇十四</h3><p>甲方:_________________</p><p>乙方:_________________</p><p>鉴于:</p><p>1、甲方、乙方于_______年_______月_____日签订了_________________项目工程施工合同(以下简称_________________合同),合同编号为_________________,合同金额为_________________元,结算额_________________元;上述合同工程内容已完成并投入使用(或验收合格);现甲方仍欠乙方工程款_________________元;乙方同意上述合同工程内容的部分工程款购买下述商品房,并转让给丙方。</p><p>2、丙方知道下述房屋是乙方从甲方以工程款抵付方式取得。</p><p>3、乙方要求甲方将上述房屋产权办至丙方名下,同时甲方也同意。经甲、乙、丙三方友好协商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款为丙方办理商品房买卖手续等事项达成如下协议:</p><p>一、以房抵款金额及方式:</p><p>1、乙方同意甲方以位于_________________房屋抵付甲方所欠工程款_________________万元;</p><p>2、抵付方式为双方互开收据的方式抵付,价款应与《商品房预售合同》中规定的房款一致,该收据仅供乙方指定的购房者办理房屋所有权证书使用。</p><p>二、房屋有关状况:</p><p>1、该商品房建筑面积暂定为_________________平方米,单价_________________元平方米,房屋总额暂定为_________________元人民币。</p><p>不论乙方转让给丙方该房屋的单价是多少,丙方均同意按本协议的单价签订《商品房预售合同》;该房屋的具体交付标准以甲方与乙方签订的抵房协议为准。</p><p>2、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。以上费用收取种类、额度如有变化,按政府相关文件执行。</p><p>3、以上约定的建筑面积如与最终测绘报告记载的建筑面积不符,超出或不足的面积按本合同约定的单价,多退少补。</p><p>三、合同工程结算、付款约定:</p><p>1、若乙方结算款扣减甲方已付款额后余额不足房款,其余款项,三方同意简化三方之间付款程序,由丙方以现金或按揭贷款方式直接支付给甲方。</p><p>2、若乙方结算款扣减甲方已付款额后余额多余房款,甲方同意在签订合同之日一次性结清剩余工程款给乙方。</p><p>四、甲方的协助</p><p>1、为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜,甲方在《商品房预售合同》中将购买人名称直接按乙方要求写成丙方。</p><p>2、甲方在_________________年_________________月_________________日与丙方签订《商品房预售合同》及交付房屋的钥匙。</p><p>五、承诺</p><p>丙方从乙方处购得此房,房款交于乙方,丙方除结构问题外不得向甲方提出退房、换房等赔偿要求。</p><p>六、丙方签订此合同时,不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策,该房屋的产权办理过程中的税费按国家有关规定执行;因面积出现误差产生的房款多退少补时,三方同意为简化付款程序,由甲方和丙方按照最终测绘面积进行结算。</p><p>七、本协议签订后,视为甲方已将用于抵付工程款的商品房实际交付给乙方,甲乙双方抵付行为完成;</p><p>八、本协议未尽事宜,三方签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。</p><p>九、本协议在履行过程中若产生争议,由三方协商解决,若协商不成,任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院诉讼解决。</p><p>十、本协议自三方签字盖章之日起生效。本协议一式6份,甲乙丙方各执两份。</p><p>甲方:_________________乙方:_________________</p><p>法定代表人:_________________法定代表人:_________________</p><p>经办人:_________________经办人:_________________</p><p>丙方:_________________</p><p>身份证号码:_________________</p><p>住址:_________________</p><p>___________年___________月_________日</p></div></div>
页:
[1]