建设工程勘察合同(十三篇)
<p>随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!</p><h3 class='h3_title'>建设工程勘察合同篇一</h3><p>承包方：_________</p><p>根据《民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。</p><p>第一条工程名称_________;工程地点_________;工程规模_________;工程投资_________。</p><p>第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书。(见附表一、二)</p><p>第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。</p><p>勘察设计费的拨付办法，自合同生效后_________天内，委托方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在_________天内一次结清(或订为分若干次结清)。</p><p>勘察任务的定金为勘察费的30%，设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为_________元，估算设计费为_________元。</p><p>委托方不履行合同的，无权要求返还定金;承包方不履行合同的，应双倍返还定金。</p><p>第四条委托方的义务</p><p>1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。</p><p>2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：_________。</p><p>3.委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。</p><p>4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。</p><p>5.维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。</p><p>第五条承包方的义务</p><p>1.承包方应在_________年_________月_________日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。</p><p>2.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。</p><p>3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。</p><p>第六条违约责任</p><p>1.因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下：_________。</p><p>2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。</p><p>3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。</p><p>4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下：_________。</p><p>5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。</p><p>6.委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算。</p><p>第七条争议的解决方式</p><p>合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向_________仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。</p><p>第八条附则</p><p>本合同未言明事项，一律按《民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》规定执行。</p><p>本合同附件：《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。</p><p>本合同自双方签字盖章之日起生效，正本_________份，委托方、承包方各执1份;副本_________份，分别报送_________备案。</p><p>委托方(盖章)：_________承包方(盖章)：_________</p><p>法定代表人(签名)：_________法定代表人(签名)：_________</p><p>委托代理人(签名)：_________委托代理人(签名)：_________</p><p>地址：_________地址：_________</p><p>开户银行：_________开户银行：_________</p><p>帐号：_________帐号：_________</p><p>电话：_________电话：_________</p><p>_________年____月____日_________年____月____日</p><p>签订地点：_________签订地点：_________</p><h3 class='h3_title'>建设工程勘察合同篇二</h3><p>建设工程勘察合同</p><p>发包人：</p><p>勘察人：</p><p>根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，就发包人委托勘察人承担 工程勘察设计任务签订本合同，共同遵守。</p><p>第一条：工程概况</p><p>1.1工程名称：</p><p>1.2工程建设地点：</p><p>1.3工程范围及内容：</p><p>1.4工程勘察任务：</p><p>勘察设计单位根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，提供详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数;对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用和防治等提出建议，编制建设工程勘察文件，进行土壤化学实验。(具体详见布孔方案)</p><p>第二条：发包人应向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责</p><p>2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)等批件(复印件)。</p><p>2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和建筑总平面布置图。</p><p>2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。</p><p>2.4提供已有勘察工作范围地下埋藏物的资料。</p><p>第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。</p><p>勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的另行协商。</p><p>第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准、付费方式及结算办法</p><p>4.1开工及提交勘察成果资料的时间</p><p>4.1.1本工程的勘察工作定于 年 月 日开工， 年 月 日提交勘察成果资料， 年 月 日前提供部分中间数据报告。由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。</p><p>4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工)时，工期顺延。</p><p>4.2收费标准、付费方式及结算办法</p><p>工程名称钻孔数量钻孔深度(米)钻孔工程量(米)单价(元/米)总价(元)</p><p>合 计</p><p>注：本工程所涉及价款均为含税价款。</p><p>4.2.1支付方式：</p><p>勘察完成提交报告后 日内支付本工程勘察费的70%，基础验收合格后 日内支付本工程勘察费的20%，工程竣工验收合格结算后 日内付清剩余本工程勘察费。勘察人须在付款前向发包人提供勘察人机构所在地开具的服务业发票或地税通用机打发票。</p><p>4.2.2结算办法：本工程总价款一次性包死，工程量为施工图纸范围及招标说明内的全部工程量，除发包人设计变更外本价款不做调整。发包人设计变更的，双方必须签订补充协议，否则发包人有权拒绝结算变更部分工程。</p><p>勘察人完全理解图纸、招标文件及本合同内容，并已充分考虑全部风险因素，若有少报、错报、漏报工程量以及施工环境变化视为勘察人让利，不调整合同价款。</p><p>第五条：发包人、勘察人责任</p><p>5.1发包人责任</p><p>5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。</p><p>5.1.2发包人应及时为勘察人提供勘察现场的基本工作条件并解决勘察现场出现的问题。</p><p>5.1.3发包人为勘察人的工作人员提供水电源，水电费用由勘察人自行承担。</p><p>5.1.4发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议等，未经勘察人同意，发包人不得向第三人转让或用于本合同外的项目。</p><p>5.1.5配合发包人进行隐蔽工程、中间过程、竣工工程量进行验收和确认。</p><p>5.1.6本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。</p><p>5.2勘察人责任</p><p>5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行方案设计、工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。</p><p>5.2.2勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用;因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并赔偿发包人的实际损失。</p><p>5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，报发包人审核。</p><p>5.2.4在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的工程管理制度，并承担资料保密义务。</p><p>5.2.5若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，勘察人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。</p><p>5.2.6勘察人及时组织发包人、监理方对隐蔽工程、中间过程、竣工工程量进行验收和确认，未经发包人、监理方确认发包人有权拒付工程款。</p><p>5.2.7合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。</p><p>第六条：违约责任</p><p>6.1、发包人超过约定期限支付相应价款的，每逾期一天应承担应付未付金额1‰的违约金。</p><p>6.2、勘察人未能按合同约定期限提交工程勘探技术报告的，每逾期一日，按勘探预算总价款的1‰向发包人支付违约金。逾期超过5日，发包人有权解除合同，勘察人除应向发包人支付上述违约金外，还须按本合同勘探预算总价款的20%向发包人支付违约金。</p><p>6.3、勘察人在勘探过程中，除不可抗力或发包人原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，发包人有权解除合同，勘察人应退回发包人已付款项并向发包人支付勘探预算总价款的10%作为违约金，造成发包人工期延误或其他损失的，勘察人应予赔偿。</p><p>6.4、勘察人擅自中途更换勘探工作主要负责人，或勘察人现场代表不配合发包人工作或不能胜任工作的，发包人有权要求勘察人更换相应人员，勘察人应在发包人要求更换之日起五日内更换。否则，发包人有权要求停工或解除合同，由此造成勘探期限延误的，勘察人应当承担违约责任，并赔偿发包人的经济损失。</p><p>6.5、发包人依本合同之规定解除合同的，勘察人所有人员、设备必须在发包人解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向发包人移交有关的工程资料，并在此期限内与发包人共同签证已完成的工作量。未经发包人、勘察人双方共同签证的工作量不得要求结算。发包人在上述期限过后有权安排新的勘探单位进场。</p><p>6.6、勘察人不按时进场勘探，在发包人发出书面通知后的5日内仍不进场的，发包人有权解除合同，勘察人应向发包人支付勘探预算总价款的20%作为违约金。</p><p>6.7、若勘察人所提交的勘探报告及有关资料不完整、不齐全、或内容不符合发包人要求的，勘察人应按发包人要求补充或重新进行勘探作业，并补齐有关资料。由此延误勘探周期的，勘察人应当承担逾期履行的违约责任。</p><p>6.8、勘察人提交的成果报告造成发包人工程质量问题的，视为勘察人违约。发包人有权向勘察人追究由此而产生的经济、法律责任。</p><p>6.9、勘察人应向发包人支付的违约金，发包人有权在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补发包人损失的，发包人可继续向勘察人追偿。</p><p>第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。</p><p>第八条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商或调解解决，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由合同签订地人民法院裁决。</p><p>第九条：本合同自发包人、勘察人签字盖章之日起生效;发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。</p><p>本合同一式陆份，发包人肆份，勘察人贰份，均具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。</p><p>第十条：附件</p><p>10.1、廉洁协议</p><p>10.2、勘察设计布孔图(加盖出图成果章)</p><p>10.3、营业执照副本复印件</p><p>10.4、施工资质证书复印件</p><p>发包人(盖章)： 勘察人(盖章)：</p><p>法定代表人(签章)： 法定代表人(签章)：</p><p>授权签约人 ： 授权签约人：</p><p>合同签订地：</p><p>年 月 日 年 月 日</p><p>廉 洁 协 议</p><p>在发包人、勘察人双方订立、履行合同过程中，为保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，双方订立协议如下：</p><p>一、发包人、勘察人双方应当自觉遵守国家、地方法律法规以及本协议的约定，在合同的订立、履行过程中廉洁自律。</p><p>二、发包人及其工作人员不得以任何形式向勘察人索要和收受回扣等好处费。</p><p>三、发包人工作人员应当保持与勘察人的正常业务交往，不得接受勘察人的礼金、有价证券和贵重物品等，不得在勘察人报销任何应由其个人或其他第三人承担的费用。</p><p>四、发包人工作人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动。如发包人工作人员确因实际情况须参加宴请、进行娱乐活动的，须事先按行政隶属关系报上一级批准。</p><p>五、发包人工作人员不得要求或者接受勘察人为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。</p><p>六、勘察人不得接受发包人工作人员介绍的家属或者亲友从事与合同相关的业务。</p><p>七、勘察人应当通过正常途径开展相关业务，不得为获取不正当利益而向发包人工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等，或给发包人工作人员报销其个人费用，或邀请发包人工作人员外出旅游和进入营业性娱乐场所，或为发包人工作人员住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。</p><p>八、勘察人如发现发包人工作人员有违反上述协议者，应向发包人举报。发包人不得找任何借口对勘察人进行报复。发包人对举报属实和严格遵守廉洁协议的勘察人，在同等条件下优先考虑与勘察人继续合作。</p><p>九、发包人发现勘察人有违反本协议或者采用不正当的手段行贿发包人工作人员等不正当竞争行为的，发包人有权解除合同。</p><p>发包人(盖章)： 勘察人(盖章)：</p><p>法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：</p><p>授权签约人： 授权签约人：</p><h3 class='h3_title'>建设工程勘察合同篇三</h3><p>工 程 名 称：</p><p>工 程 地 点：</p><p>合 同 编 号：</p><p>勘 察 证 书 等 级：</p><p>发 包 人：</p><p>勘 察 人：</p><p>签 订 日 期： 年 月 日</p><p>中华人民共和国建设部</p><p>监制</p><p>国 家 工 商 行 政 管 理 局</p><p>发包人 ：</p><p>勘察人 ：</p><p>发包人委托勘察人承担：(项目名称)</p><p>根据《中华人民共和国民法典》及国家有关规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。</p><p>第一条：工程概况</p><p>1.1工程名称：</p><p>1.2工程建设地点：</p><p>1.3工程规模、特征：</p><p>1.4工程勘察任务(内容)与技术要求： 按国家现行相关勘察规范执行。</p><p>1.5预计勘察工作量： (实际工作量以收方为准)</p><p>1.6勘察费用：</p><p>1.6.1经双方友好协商，所有地质孔按 元/孔进行综合单价包干，预计勘察合同总价约为(大写)壹拾捌万元整(￥： 元)(含机械进退场费、修路及青苗赔偿费、相关税费)。最终勘察费用按实际工作量套取相应单价计算。</p><p>第二条：发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对准确性、可靠性负责。</p><p>2.1提供本工程批准文件复印件(如有)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可证等批文复印件(如有)。</p><p>2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图。</p><p>2.3提供勘察工作范围已有的技术资料工程所需的坐标与标高资料。</p><p>第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。</p><p>第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式</p><p>4.1开工及提交勘察成果资料的时间</p><p>4.1.1本工程的勘察工作定于 年 月 日开工， 年 月 日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。</p><p>4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。</p><p>4.2付费方式为转账：</p><p>4.2.1本勘察工程结束后，勘察人向发包人提交勘察资料，双方按实际完成工作量套取相应的固定单价计算勘察费用。</p><p>4.2.2因本勘察项目中场地涉及修路以及青苗赔偿，勘察人机械进场进行外业施工并提交部分中间资料后，发包人需支付20%的勘察费用作为进度款。勘察人完成外业工作提交中间资料后，发包人10天内支付到50%的勘察费用;提交正式勘察成果且通过甲方审核后再支付40%的勘察费用;余款在合同签订之日起半年内一次性付清。</p><p>第五条：发包人、勘察人责任</p><p>5.1发包人责任</p><p>5.1.1发包人派专人在现场做好协助勘察人工作。</p><p>5.1.2本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。</p><p>5.2勘察人责任</p><p>5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。如图纸资料及相关岩土参数与实际不符，造成后果，勘察人承担全部法律责任。</p><p>5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责赔偿并给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部相关费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的 50 %。</p><p>5.2.3在工程勘察前，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。</p><p>5.2.4在现场工作的勘察人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。</p><p>5.2.5勘察人必须配合发包人完成工程建设项目的后续工程验收程序。</p><p>第六条：违约责任</p><p>6.1由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。</p><p>6.2由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收1‰的勘察费。</p><p>6.2由于勘察人原因不能做到随叫随到的后期服务工作每超过一日，应减收1‰的勘察费。</p><p>6.4 由于发包人原因未按合同规定支付勘察费用的，每逾期一日，应加收1‰的勘察费。</p><p>第七条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。</p><p>第八条：其它约定事项：本工程合同金额以最终签订的结算单为准。</p><p>第九条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由发包人所在地人民法院进行裁决。</p><p>第十条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式 肆 份，发包人 贰 份，勘察人 贰 份。</p><p>附件： 测量安全、环境保护和职业健康要求及处罚规定</p><p>包人名称： 勘察人名称：</p><p>有限公司 (盖章)</p><p>(盖章)</p><p>法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)</p><p>委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)</p><p>邮政编码： 邮政编码：</p><p>住 所： 住 所：</p><p>电 话： 电 话：</p><p>传 真： 传 真：</p><p>开户单位全称： 开户单位全称：</p><p>开户银行： 开户银行：</p><p>银行帐号： 银行帐号：</p><p>日期： 年 月 日 日期： 年 月 日</p><p>附件：</p><p>测量安全、环境保护和职业健康要求及处罚规定</p><p>为保证测量作业安全、保护环境和确保职业健康，特制定本规定。</p><p>一 测量安全、环境保护和职业健康管理负责制</p><p>1、测量单位法人为项目测量安全、环境保护和职业健康管理的第一责任人，项目负责人为该项目测量安全、环境保护和职业健康管理的责任人。测量人员均具有对各机组测量安全、环境保护和职业健康进行监督管理的责任和义务，以及按照本办法进行的处罚权。</p><p>2、发包人派出的安全巡视员负责对乙方测量作业安全及环境保护管理情况进行监督检查和考核，其结果直接纳入对测量人进行的测量作业考核评价中。</p><p>二 测量安全要求及处罚细则</p><p>1、人员进入现场，必须正确佩戴安全帽，穿防滑质软的胶底鞋，不准打赤脚、穿拖鞋、光膀子上岗。违者处以200元/人·次的罚款。</p><p>2、严禁酒后上岗或者工作期间喝酒。违者处以200元/人·次的罚款。</p><p>3、测量工作人员上岗前须进行岗前培训及安全教育，同时应记录备案，测量操作人员工作过程中必须严格按照操作规程进行作业，违者处以500元/人.次的罚款。</p><p>4、野外用火，必须注意安全，做到人离火灭，不留火源(火种)。违者处以1000元/人·次的罚款。</p><p>5、工作人员吸烟必须把烟头熄灭，不得未熄灭就随手乱丢，谨防因烟头而引发的火灾事故。违者处以500元/人·次的罚款。</p><p>6、在江河湖海等水域，应按国家规定办理相关手续。工作人员必须穿救生衣;任何人不准到水里戏水和游泳，禁止电鱼、炸鱼或捕钓鱼虾。违者处以500元/人·次的罚款。</p><p>7、边坡地段，必须注意对高处浮石(松动物)等危险物进行清除。违者处以1000元/人·次的罚款。</p><p>8、在道路上或在车辆过往地带，要注意过往行人、车辆安全，须设置安全警示标志(带、牌)或路障，圈出安全范围，违者处以1000元/次的罚款;人员要穿安全警示“斑马服”，违者处以500元/人·次的罚款。在水上作业，必须按规定办理相关海事手续，同时设置通航标志，违者处以1000元/次的罚款。</p><p>9、夜间，照明灯光必须充足。要根据环境安装警示灯、导向灯等，违者处以500元/人·次的罚款。</p><p>10、雷雨季节在高建筑群旁、山顶、电杆和高压线附近等复杂环境，禁止冒雨、顶风作业，防止意外事故发生。违者处以1000元/次的罚款。</p><p>11、工棚搭建，必须选择安全位置，防止过往车辆、雷电、滚石、塌陷、泥石流、水灾、洪灾等等的伤害，违者处以200元/次的罚款。</p><p>12、在存在有地下构筑物、地下通信光缆等地下设施的地段进行测量作业时，应在查明地下设施的情况下才能进行测量作业，对于未查明地下设施前盲目造成地下设施破坏所引发的赔偿，由测量人承担。</p><p>13、其他违反相关安全操作规程的行为视情节进行处罚。</p><p>三 环境保护及职业健康要求及处罚细则</p><p>1、固体废弃物分类、回收、弃置符合规定;控制噪音、废水、废气污染物排放达标。违者处以_____元/次的罚款。</p><p>2、测量作业产生的废弃物，在工作结束后应清理干净，违者处以_____元/次的罚款。</p><p>3、工地完成后，生活垃圾应集中处理，不得随地丢弃。违者处以_____元/次的罚款。</p><p>4、在山区悬崖、陡坡作业，应注意力集中，注意观察，防止摔伤。违者处以_____元/次的罚款。</p><p>5、水上作业遇4级以上大风，应停止作业。违者处以_____元/次的罚款。</p><p>6、测量作业范围内，机具摆放的外边缘应与输电线路(特别是高压线路)必须保持规定的安全距离。</p><p>7、外业工作应注意了解天气情况，防中暑、防洪、防雷击、防坍塌和泥石流等的伤害。</p><p>发 包 人：</p><p>勘 察 人：</p><h3 class='h3_title'>建设工程勘察合同篇四</h3><p>工程名称：______________________</p><p>工程地点：______________________</p><p>合同编号：______________________</p><p>（由承包人编填）</p><p>勘察证书等级：__________________</p><p>发包人：________________________</p><p>承包人：________________________</p><p>签订日期：______________________</p><p>中华人民共和国建设部</p><p>国家工商行政管理局 监制</p><p>20__年三月</p><p>_________________________________________________________________________</p><p>发包人：________________________</p><p>承包人：________________________</p><p>发包人委托承包人承担：__________________工程项目的岩土工程任务，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。</p><p>第一条工程概况</p><p>1.1工程名称：__________________________________________________</p><p>1.2工程地点：__________________________________________________</p><p>1.3工程立项批准文件号、日期：__________________________________</p><p>1.4岩土工程任务委托文号、日期：________________________________</p><p>1.5工程规模、特征：____________________________________________</p><p>1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：____________________________</p><p>1.7承接方式：__________________________________________________</p><p>1.8预计的岩土工程工作量：______________________________________</p><p>第二条发包人向承包人提供的有关资料文件</p><p>序号</p><p>资料文件名称</p><p>份数</p><p>内容要求</p><p>提交时间</p><p>第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件</p><p>序号</p><p>报告,成果,文件名称</p><p>份数</p><p>内容要求</p><p>交付时间</p><p>第四条工期</p><p>本岩土工程自________年______月________日开工至________年________月_______日完工，工期为__________天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。</p><p>第五条收费标准及支付方式</p><p>5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准____________计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。</p><p>5.2本岩土工程费总额为__________元（大写__________），合同生效后3天内，发包人应向承包人支付预算工程费总额的20％，计元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。</p><p>5.3本合同生效后，发包人按下表约定分__________次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。</p><p>拨付工程费时间(工程进度)</p><p>占合同总额百分比</p><p>金额人民币(元)</p><p>第六条变更及工程费的调整</p><p>6.1本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术革新求提出变更，发包人应在变更前________天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于_________天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起_________天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第__________天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。</p><h3 class='h3_title'>建设工程勘察合同篇五</h3><p>建设工程技术勘察合同 </p><p>第一部分合同协议书</p><p>发包人(全称)：________</p><p>勘察人(全称)：________</p><p>根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就________项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。</p><p>一、工程概况</p><p>1.工程名称：________________</p><p>2.工程地点：________________</p><p>3.工程规模、特征：________________________</p><p>二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量</p><p>1.勘察范围和阶段：________________________</p><p>2.技术要求：________________________</p><p>3.工作量：________________________</p><p>三、合同工期</p><p>1.开工日期：________________</p><p>2.成果提交日期：________________</p><p>3.合同工期(总日历天数)____天</p><p>四、质量标准</p><p>质量标准：________________________</p><p>五、合同价款</p><p>1.合同价款金额：人民币(大写)________(￥______元)</p><p>2.合同价款形式：________________________</p><p>六、合同文件构成</p><p>组成本合同的文件包括：</p><p>(1)合同协议书;</p><p>(2)专用合同条款及其附件;</p><p>(3)通用合同条款;</p><p>(4)中标通知书(如果有);</p><p>(5)投标文件及其附件(如果有);</p><p>(6)技术标准和要求;</p><p>(7)图纸;</p><p>(8)其他合同文件。</p><p>在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。</p><p>七、承诺</p><p>1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。</p><p>2.勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。</p><p>八、词语定义</p><p>本合同协议书中词语含义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。</p><p>九、签订时间</p><p>本合同于______年____月____日签订。</p><p>十、签订地点</p><p>本合同在________________签订。</p><p>十一、合同生效</p><p>本合同自________________生效。</p><p>十二、合同份数</p><p>本合同一式____份，具有同等法律效力，发包人执____份，勘察人执____份。</p><p>发包人：(印章)________</p><p>法定代表人或其委托代理人：________(签字)</p><p>统一社会信用代码：________</p><p>地址：________</p><p>邮政编码：________</p><p>电话：________</p><p>传真：________</p><p>电子邮箱：________</p><p>开户银行：________</p><p>账号：________</p><p>勘察人：(印章)________</p><p>法定代表人或其委托代理人：________(签字)</p><p>统一社会信用代码：________</p><p>地址：________</p><p>邮政编码：________</p><p>电话：________</p><p>传真：________</p><p>电子邮箱：________</p><p>开户银行：________</p><p>账号：________</p><p>第二部分通用合同条款</p><p>第1条一般约定</p><p>1.1词语定义</p><p>下列词语除专用合同条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义。</p><p>1.1.1合同：指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书(如果有)、投标文件及其附件(如果有)、技术标准和要求、图纸以及其他合同文件。</p><p>1.1.2合同协议书：指构成合同的由发包人和勘察人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。</p><p>1.1.3通用合同条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程勘察的需要订立，通用于建设工程勘察的合同条款。</p><p>1.1.4专用合同条款：是发包人与勘察人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的合同条款，是对通用合同条款的细化、完善、补充、修改或另行约定。</p><p>1.1.5发包人：指与勘察人签定合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。</p><p>1.1.6勘察人：指在合同协议书中约定，被发包人接受的具有工程勘察资质的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。</p><p>1.1.7工程：指发包人与勘察人在合同协议书中约定的勘察范围内的项目。</p><p>1.1.8勘察任务书：指由发包人就工程勘察范围、内容和技术标准等提出要求的书面文件。勘察任务书构成合同文件组成部分。</p><p>1.1.9合同价款：指合同当事人在合同协议书中约定，发包人用以支付勘察人完成合同约定范围内工程勘察工作的款项。</p><p>1.1.10费用：指为履行合同所发生的或将要发生的必需的支出。</p><p>1.1.11工期：指合同当事人在合同协议书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)计算的工作天数。</p><p>1.1.12天：除特别指明外，均指日历天。约定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，时限的最后一天的截止时间为当日24时。</p><p>1.1.13开工日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人开始工作的绝对或相对日期。</p><p>1.1.14成果提交日期：指合同当事人在合同中约定，勘察人完成合同范围内工作并提交成果资料的绝对或相对日期。</p><p>1.1.15图纸：指由发包人提供或由勘察人提供并经发包人认可，满足勘察人开展工作需要的所有图件，包括相关说明和资料。</p><p>1.1.16作业场地：指工程勘察作业的场所以及发包人具体指定的供工程勘察作业使用的其他场所。</p><p>1.1.17书面形式：指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。</p><p>1.1.18索赔：指在合同履行过程中，一方违反合同约定，直接或间接地给另一方造成实际损失，受损方向违约方提出经济赔偿和(或)工期顺延的要求。</p><p>1.1.19不利物质条件：指勘察人在作业场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物。</p><p>1.1.20后期服务：指勘察人提交成果资料后，为发包人提供的后续技术服务工作和程序性工作，如报告成果咨询、基槽检验、现场交桩和竣工验收等。</p><p>1.2合同文件及优先解释顺序</p><p>1.2.1合同文件应能相互解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：</p><p>(1)合同协议书;</p><p>(2)专用合同条款及其附件;</p><p>(3)通用合同条款;</p><p>(4)中标通知书(如果有);</p><p>(5)投标文件及其附件(如果有);</p><p>(6)技术标准和要求;</p><p>(7)图纸;</p><p>(8)其他合同文件。</p><p>上述合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。</p><p>1.2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工作正常进行的情况下，由发包人和勘察人协商解决。双方协商不成时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。</p><p>1.3适用法律法规、技术标准</p><p>1.3.1适用法律法规</p><p>本合同文件适用中华人民共和国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。其他需要明示的规范性文件，由合同当事人在专用合同条款中约定。</p><p>1.3.2适用技术标准</p><p>适用于工程的现行有效国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程为本合同文件适用的技术标准。合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。</p><p>发包人要求使用国外技术标准的，应在专用合同条款中约定所使用技术标准的名称及提供方，并约定技术标准原文版、中译本的份数、时间及费用承担等事项。</p><p>1.4语言文字</p><p>本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用合同条款约定使用两种以上(含两种)语言时，汉语为优先解释和说明本合同的语言。</p><p>1.5联络</p><p>1.5.1与合同有关的批准文件、通知、证明、证书、指示、指令、要求、请求、意见、确定和决定等，均应采用书面形式或合同双方确认的其他形式，并应在合同约定的期限内送达接收人。</p><p>1.5.2发包人和勘察人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达形式及联系方式。合同当事人指定的接收人、送达地点或联系方式发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。</p><p>1.5.3发包人、勘察人应及时签收对方送达至约定送达地点和指定接收人的来往信函;如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。</p><p>1.6严禁贿赂</p><p>合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失并承担相应的法律责任。</p><p>1.7保密</p><p>除法律法规规定或合同另有约定外，未经发包人同意，勘察人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。</p><p>除法律法规规定或合同另有约定外，未经勘察人同意，发包人不得将勘察人提供的技术文件、成果资料、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。</p><p>第2条发包人</p><p>2.1发包人权利</p><p>2.1.1发包人对勘察人的勘察工作有权依照合同约定实施监督，并对勘察成果予以验收。</p><p>2.1.2发包人对勘察人无法胜任工程勘察工作的人员有权提出更换。</p><p>2.1.3发包人拥有勘察人为其项目编制的所有文件资料的使用权，包括投标文件、成果资料和数据等。</p><p>2.2发包人义务</p><p>2.2.1发包人应以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求。</p><p>2.2.2发包人应提供开展工程勘察工作所需要的图纸及技术资料，包括总平面图、地形图、已有水准点和坐标控制点等，若上述资料由勘察人负责搜集时，发包人应承担相关费用。</p><p>2.2.3发包人应提供工程勘察作业所需的批准及许可文件，包括立项批复、占用和挖掘道路许可等。</p><p>2.2.4发包人应为勘察人提供具备条件的作业场地及进场通道(包括土地征用、障碍物清除、场地平整、提供水电接口和青苗赔偿等)并承担相关费用。</p><p>2.2.5发包人应为勘察人提供作业场地内地下埋藏物(包括地下管线、地下构筑物等)的资料、图纸，没有资料、图纸的地区，发包人应委托专业机构查清地下埋藏物。若因发包人未提供上述资料、图纸，或提供的资料、图纸不实，致使勘察人在工程勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担赔偿责任。</p><p>2.2.6发包人应按照法律法规规定为勘察人安全生产提供条件并支付安全生产防护费用，发包人不得要求勘察人违反安全生产管理规定进行作业。</p><p>2.2.7若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作;按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。发包人对安全文明施工有特殊要求时，应在专用合同条款中另行约定。</p><p>2.2.8发包人应对勘察人满足质量标准的已完工作，按照合同约定及时支付相应的工程勘察合同价款及费用。</p><p>2.3发包人代表</p><p>发包人应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。</p><p>第3条勘察人</p><p>3.1勘察人权利</p><p>3.1.1勘察人在工程勘察期间，根据项目条件和技术标准、法律法规规定等方面的变化，有权向发包人提出增减合同工作量或修改技术方案的建议。</p><p>3.1.2除建设工程主体部分的勘察外，根据合同约定或经发包人同意，勘察人可以将建设工程其他部分的勘察分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察单位。发包人对分包的特殊要求应在专用合同条款中另行约定。</p><p>3.1.3勘察人对其编制的所有文件资料，包括投标文件、成果资料、数据和专利技术等拥有知识产权。</p><p>3.2勘察人义务</p><p>3.2.1勘察人应按勘察任务书和技术要求并依据有关技术标准进行工程勘察工作。</p><p>3.2.2勘察人应建立质量保证体系，按本合同约定的时间提交质量合格的成果资料，并对其质量负责。</p><p>3.2.3勘察人在提交成果资料后，应为发包人继续提供后期服务。3.2.4勘察人在工程勘察期间遇到地下文物时，应及时向发包人和</p><p>文物主管部门报告并妥善保护。</p><p>3.2.5勘察人开展工程勘察活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。</p><p>3.2.6勘察人在燃气管道、热力管道、动力设备、输水管道、输电线路、临街交通要道及地下通道(地下隧道)附近等风险性较大的地点，以及在易燃易爆地段及放射、有毒环境中进行工程勘察作业时，应编制安全防护方案并制定应急预案。</p><p>3.2.7勘察人应在勘察方案中列明环境保护的具体措施，并在合同履行期间采取合理措施保护作业现场环境。</p><p>3.3勘察人代表</p><p>勘察人接受任务时，应在专用合同条款中明确其负责工程勘察的勘察人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。勘察人代表在勘察人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与勘察人有关的具体事宜。</p><p>第4条工期</p><p>4.1开工及延期开工</p><p>4.1.1勘察人应按合同约定的工期进行工程勘察工作，并接受发包人对工程勘察工作进度的监督、检查。</p><p>4.1.2因发包人原因不能按照合同约定的日期开工，发包人应以书面形式通知勘察人，推迟开工日期并相应顺延工期。</p><p>4.2成果提交日期</p><p>勘察人应按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料，具体可在专用合同条款中约定。</p><p>4.3发包人造成的工期延误</p><p>4.3.1因以下情形造成工期延误，勘察人有权要求发包人延长工期、增加合同价款和(或)补偿费用：</p><p>(1)发包人未能按合同约定提供图纸及开工条件;</p><p>(2)发包人未能按合同约定及时支付定金、预付款和(或)进度款;</p><p>(3)变更导致合同工作量增加;</p><p>(4)发包人增加合同工作内容;</p><p>(5)发包人改变工程勘察技术要求;</p><p>(6)发包人导致工期延误的其他情形。</p><p>4.3.2除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人在第4.3.1款情形发生后7天内，应就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后7天内予以确认;逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。补偿费用的确认程序参照第7.1款〔合同价款与调整〕执行。</p><p>4.4勘察人造成的工期延误</p><p>勘察人因以下情形不能按照合同约定的日期或双方同意顺延的工期提交成果资料的，勘察人承担违约责任：</p><p>(1)勘察人未按合同约定开工日期开展工作造成工期延误的;</p><p>(2)勘察人管理不善、组织不力造成工期延误的;</p><p>(3)因弥补勘察人自身原因导致的质量缺陷而造成工期延误的;</p><p>(4)因勘察人成果资料不合格返工造成工期延误的;</p><p>(5)勘察人导致工期延误的其他情形。</p><p>4.5恶劣气候条件</p><p>恶劣气候条件影响现场作业，导致现场作业难以进行，造成工期延误的，勘察人有权要求发包人延长工期，具体可参照第4.3.2款处理。</p><p>第5条成果资料</p><p>5.1成果质量</p><p>5.1.1成果质量应符合相关技术标准和深度规定，且满足合同约定的质量要求。</p><p>5.1.2双方对工程勘察成果质量有争议时，由双方同意的第三方机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担;双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。</p><p>5.2成果份数</p><p>勘察人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数，在专用合同条款中另行约定，发包人另行支付相应的费用。</p><p>5.3成果交付</p><p>勘察人按照约定时间和地点向发包人交付成果资料，发包人应出具书面签收单，内容包括成果名称、成果组成、成果份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。</p><p>5.4成果验收</p><p>勘察人向发包人提交成果资料后，如需对勘察成果组织验收的，发包人应及时组织验收。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人14天内无正当理由不予组织验收，视为验收通过。</p><p>第6条后期服务</p><p>6.1后续技术服务</p><p>勘察人应派专业技术人员为发包人提供后续技术服务，发包人应为其提供必要的工作和生活条件，后续技术服务的内容、费用和时限应由双方在专用合同条款中另行约定。</p><p>6.2竣工验收</p><p>工程竣工验收时，勘察人应按发包人要求参加竣工验收工作，并提供竣工验收所需相关资料。</p><p>第7条合同价款与支付</p><p>7.1合同价款与调整</p><p>7.1.1依照法定程序进行招标工程的合同价款由发包人和勘察人依据中标价格载明在合同协议书中;非招标工程的合同价款由发包人和勘察人议定，并载明在合同协议书中。合同价款在合同协议书中约定后，除合同条款约定的合同价款调整因素外，任何一方不得擅自改变。</p><p>7.1.2合同当事人可任选下列一种合同价款的形式，双方可在专用合同条款中约定：</p><p>(1)总价合同</p><p>双方在专用合同条款中约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整因素和方法，应在专用合同条款中约定。</p><p>(2)单价合同</p><p>合同价款根据工作量的变化而调整，合同单价在风险范围内一般不予调整，双方可在专用合同条款中约定合同单价调整因素和方法。</p><p>(3)其他合同价款形式</p><p>合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。</p><p>7.1.3需调整合同价款时，合同一方应及时将调整原因、调整金额以书面形式通知对方，双方共同确认调整金额后作为追加或减少的合同价款，与进度款同期支付。除专用合同条款对期限另有约定外，一方在收到对方的通知后7天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。合同当事人就调整事项不能达成一致的，则按照第16条〔争议解决〕的约定处理。</p><p>7.2定金或预付款</p><p>7.2.1实行定金或预付款的，双方应在专用合同条款中约定发包人向勘察人支付定金或预付款数额，支付时间应不迟于约定的开工日期前7天。发包人不按约定支付，勘察人向发包人发出要求支付的通知，发包人收到通知后仍不能按要求支付，勘察人可在发出通知后推迟开工日期，并由发包人承担违约责任。</p><p>7.2.2定金或预付款在进度款中抵扣，抵扣办法可在专用合同条款中约定。</p><p>7.3进度款支付</p><p>7.3.1发包人应按照专用合同条款约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间进行支付。</p><p>7.3.2第7.1款〔合同价款与调整〕和第8.2款〔变更合同价款确定〕确定调整的合同价款及其他条款中约定的追加或减少的合同价款，应与进度款同期调整支付。</p><p>7.3.3发包人超过约定的支付时间不支付进度款，勘察人可向发包人发出要求付款的通知，发包人收到勘察人通知后仍不能按要求付款，可与勘察人协商签订延期付款协议，经勘察人同意后可延期支付。</p><p>7.3.4发包人不按合同约定支付进度款，双方又未达成延期付款协议，勘察人可停止工程勘察作业和后期服务，由发包人承担违约责任。</p><p>7.4合同价款结算</p><p>除专用合同条款另有约定外，发包人应在勘察人提交成果资料后28天内，依据第7.1款〔合同价款与调整〕和第8.2款〔变更合同价款确定〕的约定进行最终合同价款确定，并予以全额支付。</p><p>第8条变更与调整</p><p>8.1变更范围与确认</p><p>8.1.1变更范围</p><p>本合同变更是指在合同签订日后发生的以下变更：</p><p>(1)法律法规及技术标准的变化引起的变更;</p><p>(2)规划方案或设计条件的变化引起的变更;</p><p>(3)不利物质条件引起的变更;</p><p>(4)发包人的要求变化引起的变更;</p><p>(5)因政府临时禁令引起的变更;</p><p>(6)其他专用合同条款中约定的变更。</p><p>8.1.2变更确认</p><p>当引起变更的情形出现，除专用合同条款对期限另有约定外，勘察人应在7天内就调整后的技术方案以书面形式向发包人提出变更要求，发包人应在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意变更。</p><p>8.2变更合同价款确定</p><p>8.2.1变更合同价款按下列方法进行：</p><p>(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款;</p><p>(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款;</p><p>(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由勘察人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。</p><p>8.2.2除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在双方确定变更事项后14天内向对方提出变更合同价款报告，否则视为该项变更不涉及合同价款的变更。</p><p>8.2.3除专用合同条款对期限另有约定外，一方应在收到对方提交的变更合同价款报告之日起14天内予以确认。逾期无正当理由不予确认的，则视为该项变更合同价款报告已被确认。</p><p>8.2.4一方不同意对方提出的合同价款变更，按第16条〔争议解决〕的约定处理。</p><p>8.2.5因勘察人自身原因导致的变更，勘察人无权要求追加合同价款。</p><p>第9条知识产权</p><p>9.1除专用合同条款另有约定外，发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，勘察人可以为实现本合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，勘察人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。</p><p>9.2除专用合同条款另有约定外，勘察人为实施工程所编制的成果文件的著作权属于勘察人，发包人可因本工程的需要而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经勘察人书面同意，发包人不得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。</p><p>9.3合同当事人保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。勘察人在工程勘察时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由勘察人承担;因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。</p><p>9.4在不损害对方利益情况下，合同当事人双方均有权在申报奖项、制作宣传印刷品及出版物时使用有关项目的文字和图片材料。</p><p>9.5除专用合同条款另有约定外，勘察人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在合同价款中。</p><p>第10条不可抗力</p><p>10.1不可抗力的确认</p><p>10.1.1不可抗力是在订立合同时不可合理预见，在履行合同中不可避免的发生且不能克服的自然灾害和社会突发事件，如地震、海啸、瘟疫、洪水、骚乱、暴动、战争以及专用条款约定的其他自然灾害和社会突发事件。</p><p>10.1.2不可抗力发生后，发包人和勘察人应收集不可抗力发生及造成损失的证据。合同当事双方对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第16条〔争议解决〕的约定处理。</p><p>10.2不可抗力的通知</p><p>10.2.1遇有不可抗力发生时，发包人和勘察人应立即通知对方，双方应共同采取措施减少损失。除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力持续发生，勘察人应每隔7天向发包人报告一次受害损失情况。</p><p>10.2.2除专用合同条款对期限另有约定外，不可抗力结束后2天内，勘察人向发包人通报受害损失情况及预计清理和修复的费用;不可抗力结束后14天内，勘察人向发包人提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。</p><p>10.3不可抗力后果的承担</p><p>10.3.1因不可抗力发生的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：</p><p>(1)发包人和勘察人人员伤亡由合同当事人双方自行负责，并承担相应费用;</p><p>(2)勘察人机械设备损坏及停工损失，由勘察人承担;</p><p>(3)停工期间，勘察人应发包人要求留在作业场地的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;</p><p>(4)作业场地发生的清理、修复费用由发包人承担;</p><p>(5)延误的工期相应顺延。</p><p>10.3.2因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。</p><p>第11条合同生效与终止</p><p>11.1双方在合同协议书中约定合同生效方式。</p><p>11.2发包人、勘察人履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。</p><p>11.3合同的权利义务终止后，合同当事人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助和保密等义务。</p><p>第12条合同解除</p><p>12.1有下列情形之一的，发包人、勘察人可以解除合同：</p><p>(1)因不可抗力致使合同无法履行;</p><p>(2)发生未按第7.2款〔定金或预付款〕或第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付合同价款的情况，停止作业超过28天，勘察人有权解除合同，由发包人承担违约责任;</p><p>(3)勘察人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同，由勘察人承担违约责任;</p><p>(4)发包人和勘察人协商一致可以解除合同的其他情形。</p><p>12.2一方依据第12.1款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前不少于14天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按第16条〔争议解决〕的约定处理。</p><p>12.3因不可抗力致使合同无法履行时，发包人应按合同约定向勘察人支付已完工作量相对应比例的合同价款后解除合同。</p><p>12.4合同解除后，勘察人应按发包人要求将自有设备和人员撤出作业场地，发包人应为勘察人撤出提供必要条件。</p><p>第13条责任与保险</p><p>13.1勘察人应运用一切合理的专业技术和经验，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。</p><p>13.2合同当事人可按照法律法规的要求在专用合同条款中约定履行本合同所需要的工程勘察责任保险，并使其于合同责任期内保持有效。</p><p>13.3勘察人应依照法律法规的规定为勘察作业人员参加工伤保险、人身意外伤害险和其他保险。</p><p>第14条违约</p><p>14.1发包人违约</p><p>14.1.1发包人违约情形</p><p>(1)合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同;</p><p>(2)发包人未按第7.2款〔定金或预付款〕约定按时支付定金或预付款;</p><p>(3)发包人未按第7.3款〔进度款支付〕约定按时支付进度款;</p><p>(4)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情形。</p><p>14.1.2发包人违约责任</p><p>(1)合同生效后，发包人无故要求终止或解除合同，勘察人未开始勘察工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款约定向勘察人支付违约金;勘察人已开始勘察工作的，若完成计划工作量不足50%的，发包人应支付勘察人合同价款的50%;完成计划工作量超过50%的，发包人应支付勘察人合同价款的100%。</p><p>(2)发包人发生其他违约情形时，发包人应承担由此增加的费用和工期延误损失，并给予勘察人合理赔偿。双方可在专用合同条款内约定发包人赔偿勘察人损失的计算方法或者发包人应支付违约金的数额或计算方法。</p><p>14.2勘察人违约</p><p>14.2.1勘察人违约情形</p><p>(1)合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同;</p><p>(2)因勘察人原因不能按照合同约定的日期或合同当事人同意顺延的工期提交成果资料;</p><p>(3)因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准;</p><p>(4)勘察人不履行合同义务或未按约定履行合同义务的其他情形。</p><p>14.2.2勘察人违约责任</p><p>(1)合同生效后，勘察人因自身原因要求终止或解除合同，勘察人应双倍返还发包人已支付的定金或勘察人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。</p><p>(2)因勘察人原因造成工期延误的，应按专用合同条款约定向发包人支付违约金。</p><p>(3)因勘察人原因造成成果资料质量达不到合同约定的质量标准，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时，勘察人除负责采取补救措施外，应通过所投工程勘察责任保险向发包人承担赔偿责任或根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。</p><p>(4)勘察人发生其他违约情形时，勘察人应承担违约责任并赔偿因其违约给发包人造成的损失，双方可在专用合同条款内约定勘察人赔偿发包人损失的计算方法和赔偿金额。</p><p>第15条索赔</p><p>15.1发包人索赔</p><p>勘察人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由勘察人承担责任的其他情形，造成工期延误及发包人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，发包人可按下列程序以书面形式向勘察人索赔：</p><p>(1)违约事件发生后7天内，向勘察人发出索赔意向通知;</p><p>(2)发出索赔意向通知后14天内，向勘察人提出经济损失的索赔报告及有关资料;</p><p>(3)勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复;</p><p>(4)勘察人在收到发包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对发包人作进一步要求，视为该项索赔已被认可;</p><p>(5)当该违约事件持续进行时，发包人应阶段性向勘察人发出索赔意向，在违约事件终了后21天内，向勘察人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第(3)、(4)项约定相同。</p><p>15.2勘察人索赔</p><p>发包人未按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情形，造成工期延误和(或)勘察人不能及时得到合同价款及勘察人的经济损失，除专用合同条款另有约定外，勘察人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：</p><p>(1)违约事件发生后7天内，勘察人可向发包人发出要求其采取有效措施纠正违约行为的通知;发包人收到通知14天内仍不履行合同义务，勘察人有权停止作业，并向发包人发出索赔意向通知。</p><p>(2)发出索赔意向通知后14天内，向发包人提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;</p><p>(3)发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料或补充索赔理由、证据后，于28天内给予答复;</p><p>(4)发包人在收到勘察人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对勘察人作进一步要求，视为该项索赔已被认可;</p><p>(5)当该索赔事件持续进行时，勘察人应阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向发包人送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与本款第(3)、(4)项约定相同。</p><p>第16条争议解决</p><p>16.1和解</p><p>因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议自行和解。自行和解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。</p><p>16.2调解</p><p>因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，双方可以就争议请求行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解。调解达成协议的，经签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。</p><p>16.3仲裁或诉讼</p><p>因本合同以及与本合同有关事项发生争议的，当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用合同条款内约定以下一种方式解决争议：</p><p>(1)双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;</p><p>(2)向有管辖权的人民法院起诉。</p><p>第17条补充条款</p><p>双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，可对通用合同条款内容具体化、补充或修改，并在专用合同条款内约定。</p><p>第三部分专用合同条款</p><p>第1条一般约定</p><p>1.1词语定义</p><p>________________________________________________</p><p>1.2合同文件及优先解释顺序</p><p>1.2.1合同文件组成及优先解释顺序：</p><p>________________________________________________</p><p>1.3适用法律法规、技术标准</p><p>1.3.1适用法律法规</p><p>需要明示的规范性文件：</p><p>________________________________________________</p><p>1.3.2适用技术标准</p><p>特别要求：________________________________________________</p><p>使用国外技术标准的名称、提供方、原文版、中译本的份数、时间及费用承担：________________________________________________</p><p>1.4语言文字</p><p>本合同除使用汉语外，还使用________语言文字。</p><p>1.5联络</p><p>1.5.1发包人和勘察人应在____天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。</p><p>1.5.2发包人接收文件的地点：________________________</p><p>发包人指定的接收人：________________________</p><p>发包人指定的联系方式：________________________</p><p>勘察人接收文件的地点：________________________</p><p>勘察人指定的接收人：________________________</p><p>勘察人指定的联系方式：________________________</p><p>1.7保密</p><p>合同当事人关于保密的约定：________________________</p><p>第2条发包人</p><p>2.2发包人义务</p><p>2.2.2发包人委托勘察人搜集的资料：________________________</p><p>2.2.7发包人对安全文明施工的特别要求：________________________</p><p>2.3发包人代表</p><p>姓名：________职务：________联系方式：________</p><p>授权范围：________________________</p><p>第3条勘察人</p><p>3.1勘察人权利</p><p>3.1.2关于分包的约定：________________________</p><p>3.3勘察人代表</p><p>姓名：________职务：________联系方式：________</p><p>授权范围：________________________</p><p>第4条工期</p><p>4.2成果提交日期</p><p>双方约定工期顺延的其他情况：________________________</p><p>4.3发包人造成的工期延误</p><p>4.3.2双方就工期顺延确定期限的约定：________________________</p><p>第5条成果资料</p><p>5.2成果份数</p><p>勘察人应向发包人提交成果资料四份，发包人要求增加的份数为____份。</p><p>5.4成果验收</p><p>双方就成果验收期限的约定：________________________</p><p>第6条后期服务</p><p>6.1后续技术服务</p><p>后续技术服务内容约定:________________________</p><p>后续技术服务费用约定：________________________</p><p>后续技术服务时限约定：________________________</p><p>第7条合同价款与支付</p><p>7.1合同价款与调整</p><p>7.1.1双方约定的合同价款调整因素和方法：________________________</p><p>7.1.2本合同价款采用________方式确定。</p><p>(1)采用总价合同，合同价款中包括的风险范围：________________________</p><p>风险费用的计算方法：________________________</p><p>风险范围以外合同价款调整因素和方法：________________________</p><p>(2)采用单价合同，合同价款中包括的风险范围：________________________</p><p>风险范围以外合同单价调整因素和方法：________________________(3)采用的其他合同价款形式及调整因素和方法：________________________</p><p>7.1.3双方就合同价款调整确认期限的约定：________________________</p><p>7.2定金或预付款</p><p>7.2.1发包人向勘察人支付定金金额:________或预付款的金额：________</p><p>7.2.2定金或预付款在进度款中的抵扣办法：________________________</p><p>7.3进度款支付</p><p>7.3.1双方约定的进度款支付方式、支付条件和支付时间：________________________</p><p>7.4合同价款结算</p><p>最终合同价款支付的约定：________________________</p><p>第8条变更与调整</p><p>8.1变更范围与确认</p><p>8.1.1变更范围</p><p>变更范围的其他约定：________________________</p><p>8.1.2变更确认</p><p>变更提出和确认期限的约定：________________________</p><p>8.2变更合同价款确定</p><p>8.2.2提出变更合同价款报告期限的约定：________________</p><p>8.2.3确认变更合同价款报告时限的约定：________________</p><p>第9条知识产权</p><p>9.1关于发包人提供给勘察人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的反映发包人要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：________________________</p><p>关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：________________________</p><p>9.2关于勘察人为实施工程所编制文件的著作权的归属：________________________</p><p>关于勘察人提供的上述文件的使用限制的要求：________________</p><p>9.5勘察人在工作过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：________________</p><p>第10条不可抗力</p><p>10.1不可抗力的确认</p><p>10.1.1双方关于不可抗力的其他约定(如政府临时禁令)：________________________</p><p>10.2不可抗力的通知</p><p>10.2.1不可抗力持续发生，勘察人报告受________________________</p><p>10.2.2勘察人向发包人通报受害损失情况及费用期限的约定：________________________</p><p>第13条责任与保险</p><p>13.2工程勘察责任保险的约定：________________________</p><p>第14条违约</p><p>14.1发包人违约</p><p>14.1.2发包人违约责任</p><p>(1)发包人支付勘察人的违约金：________________________</p><p>(2)发包人发生其他违约情形应承担的违约责任：________________________</p><p>14.2勘察人违约</p><p>14.2.2勘察人违约责任</p><p>(1)勘察人支付发包人的违约金：________________________</p><p>(2)勘察人造成工期延误应承担的违约责任：________________________</p><p>(3)因勘察人原因导致工程质量安全事故或其他事故时的赔偿金上限：________________________</p><p>(4)勘察人发生其他违约情形应承担的违约责任：________________________</p><p>第15条索赔</p><p>15.1发包人索赔</p><p>索赔程序和期限的约定：________________________</p><p>15.2勘察人索赔</p><p>索赔程序和期限的约定：________________________</p><p>第16条争议解决</p><p>16.3仲裁或诉讼</p><p>双方约定在履行合同过程中产生争议时，采取下列第____种方式解决：</p><p>(1)向________仲裁委员会提请仲裁;</p><p>(2)向________人民法院提起诉讼。</p><p>第17条补充条款</p><p>双方根据有关法律法规规定，结合实际经协商一致，补充约定如下：</p><p>________________________</p><p>附件a勘察任务书及技术要求</p><p>附件b发包人向勘察人提交有关资料及文件一览表</p><p>附件c进度计划</p><p>附件d工作量和费用明细表</p><h3 class='h3_title'>建设工程勘察合同篇六</h3><p>发包人：_________________________________________</p><p>勘察人：_________________________________________</p><p>发包人委托勘察人承担__________________________任务。</p><p>根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。</p><p>第一条 工程概况</p><p>工程名称：___________________________________________________________________________</p><p>工程建设地点：_______________________________________________________________________</p><p>工程规模、特征：_____________________________________________________________________</p><p>工程勘察任务委托文号、日期：__________________________________________________________</p><p>工程勘察任务(内容)与技术要求：_______________________________________________________</p><p>承接方式：___________________________________________________________________________</p><p>预计勘察工作量：____________________________________________________________________</p><p>工程内容：__________________________________________________________________________</p><p>第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。</p><p>2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。</p><p>2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。</p><p>2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。</p><p>2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。</p><p>2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。</p><p>第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。</p><p>勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。</p><p>第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式</p><p>4.1开工及提交勘察成果资料的时间</p><p>4.1.1本工程的勘察工作定于________年________月________日开工，________年________月________日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。</p><p>4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。</p><p>4.2收费标准及付费方式</p><p>4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_____________________计取费用;或以"预算包干"、"中标价加签证"、"实际完成工作量结算"等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。</p><p>4.2.2本工程勘察费预算为________元(大写_____________________)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金、计________元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度________%时，向勘察人支付预算勘察费的_________%的工程进度款，计___________元;勘察工作外业结束后________天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的________%，计__________元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。</p><p>第五条 发包人、勘察人责任</p><p>5.1发包人责任</p><p>5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。</p><p>5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。</p><p>5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。</p><p>5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。</p><p>5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。</p><p>5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。</p><p>5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用;如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费_____________元。</p><p>5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付_________元计算加班费。</p><p>5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。</p><p>5.1.10本合同有关条。款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。</p><p>5.2勘察人责任</p><p>5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，。按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。</p><p>5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的________%。</p><p>5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。</p><p>5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见。并办理正式变更手续。</p><p>5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。</p><p>5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。</p><p>第六条 违约责任</p><p>6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。</p><p>6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承担。</p><p>6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计________元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。</p><p>6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。</p><p>6.5由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。</p><p>6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。</p><p>第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。</p><p>第八条 其它约定事项：________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________</p><p>第九条 本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由_______________仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起拆。</p><p>第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。</p><p>本合同一式__________份，发包人__________份、勘察人__________份。</p><p>发包人名称：勘察人名称：</p><p>(盖章)(盖章)</p><p>法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)</p><p>委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)</p><p>住 所： 住 所：</p><p>邮 政 编 码：邮 政 编 码：</p><p>电 话： 电 话：</p><p>传 真： 传 真：</p><p>开 户 银 行： 开 户 银 行：</p><p>银 行 帐 号： 银 行 帐 号：</p><p>建设行政主管部门备案： 鉴 证 意 见：</p><p>(盖章) (盖章)</p><p>备 案 号： 经 办 人：</p><p>备案日期：年月日 鉴证日期：年月日</p><h3 class='h3_title'>建设工程勘察合同篇七</h3><p>(岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探)</p><p>工 程 名 称：</p><p>工 程 地 点：</p><p>合 同 编 号：</p><p>(由勘察人编填)</p><p>勘察证书等级：</p><p>发 包 人：</p><p>勘 察 人：</p><p>签 订 日 期：</p><p>中华人民共和国建设部</p><p>监制</p><p>国家工商行政管理局</p><p>年 月</p><p>发包人：</p><p>勘察人：</p><p>发包人委托勘察人承担： 任务。</p><p>根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。</p><p>第一条 工程概况</p><p>1.1工程名称：</p><p>1.2工程建设地点：</p><p>1.3工程规模、特征：</p><p>1.4工程勘察任务委托文号、日期：</p><p>1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：</p><p>1.6承接方式</p><p>1.7预计勘察工作量：</p><p>第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。</p><p>2.1提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。</p><p>2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。</p><p>2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。</p><p>2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。</p><p>2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。</p><p>第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。</p><p>勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。</p><p>第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式</p><p>4.1开工及提交勘察成果资料的时间</p><p>4.1.1本工程的勘察工作定于 年 月 日开工， 年 月 日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。</p><p>4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。</p><p>4.2收费标准及付费方式</p><p>4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准 计取费用;或以"预算包干"、"中标价加签证"、"实际完成工作量结算"等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。</p><p>4.2.2本工程勘察费预算为 元(大写 )，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计 元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度 %时，向勘察人支付预算勘察费的 %的工程进度款，计 元;勘察工作外业结束后 天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的 %，计 元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。</p><p>第五条 发包人、勘察人责任</p><p>5.1发包人责任</p><p>5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。</p><p>5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。</p><p>5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。</p><p>5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。</p><p>5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，关承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。</p><p>5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。</p><p>5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用;如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费 元。</p><p>5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付 元计算加班费。</p><p>5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。</p><p>5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。</p><p>5.2勘察人责任</p><p>5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。</p><p>5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的 %。</p><p>5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。</p><p>5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。</p><p>5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。</p><p>5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。</p><p>第六条 违约责任</p><p>6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。</p><p>6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。</p><p>6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计 元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。</p><p>6.4发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。</p><p>6.5由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。</p><p>6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。</p><p>第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。</p><p>第八条 其它约定事项：</p><p>第九条 本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由 仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。</p><p>第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖x后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。</p><p>本合同一式 份，发包人 份、勘察人 份。</p><p>发包人名称： 勘察人名称：</p><p>法定代表人： (签字) 法定代表人： (签字)</p><p>委托代理人： (签字) 委托代理人： (签字)</p><p>住 所： 住 所：</p><p>电 话： 电 话：</p><p>传 真： 传 真：</p><p>开户银行： 开户银行：</p><p>银行帐号： 银行帐号：</p><p>建设行政主管部门备案：</p><p>鉴证意见：</p><p>备案号： 经办人：</p><p>备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日</p><h3 class='h3_title'>建设工程勘察合同篇八</h3><p>建设工程勘察合同（一）（示范文本）</p><p>〔岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探〕</p><p>工 程 名 称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿</p><p>工 程 地 点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿</p><p>合 同 编 号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿</p><p>（由勘察人编填）</p><p>勘 察证书等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿</p><p>发 包 人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿</p><p>勘 察 人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿</p><p>签 订 日 期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿</p><p>中华人民共和国建设部</p><p>监制</p><p>国家工商行政管理局</p><p>二○○○年三月</p><p>发包人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿</p><p>勘察人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿</p><p>发包人委托勘察人承担＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿</p><p>＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿任务。</p><p>根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。</p><p>第一条 工程概况</p><p>1.1工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿</p><p>1.2工程建设地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿</p><p>1.3工程规模、特征：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿</p><p>1.4工程勘察任务委托文号、日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿</p><p>1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿</p><p>1.6承接方式＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿</p><p>1.7预计勘察工作量：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿</p><p>第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。</p><p>2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。</p><p>2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。</p><p>2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。</p><p>2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。</p><p>2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。</p><p>第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。</p><p>勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。</p><p>第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式</p><p>4.1开工及提交勘察成果资料的时间</p><p>4.1.1本工程的勘察工作定于＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日开工，＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。</p><p>4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。</p><p>4.2收费标准及付费方式</p><p>4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。</p><p>4.2.2本工程勘察费预算为＿＿＿＿元（大写＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金，计＿＿＿＿元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度＿＿＿＿％时，向勘察人支付预算勘察费的＿＿＿＿％的工程进度款，计＿＿＿＿元；勘察工作外业结束后＿＿天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的＿＿＿＿％，计＿＿＿＿元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。</p><p>第五条 发包人、勘察人责任</p><p>5.1发包人责任</p><p>5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。</p><p>5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。</p><p>5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。</p><p>5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。</p><p>5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，关承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。</p><p>5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。</p><p>5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费＿＿＿＿元。</p><p>5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付＿＿＿＿元计算加班费。</p><p>5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。</p><p>5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。</p><p>5.2勘察人责任</p><p>5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。</p><p>5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的＿＿＿＿％。</p><p>5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。</p><p>5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。</p><p>5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。</p><p>5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。</p><p>第六条 违约责任</p><p>6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。</p><p>6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。</p><p>6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50％以内时，发包人应向勘察人支付预算额50％的勘察费计＿＿＿＿＿元；完成的工作量超过50％时，则应向勘察人支付预算额100％的勘察费。</p><p>6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。</p><p>6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。</p><p>6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。</p><p>第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。</p><p>第八条 其它约定事项：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿</p><p>第九条 本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。</p><p>第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。</p><p>本合同一式＿＿份，发包人＿＿份、勘察人＿＿份。</p><p>发包人名称： 勘察人名称：</p><p>（盖章） （盖章）</p><p>法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）</p><p>委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）</p><p>住 所： 住 所：</p><p>邮政编码： 邮政编码：</p><p>电 话： 电 话：</p><p>传 真： 传 真：</p><p>开户银行： 开户银行：</p><p>银行帐号： 银行帐号：</p><p>建设行政主管部门备案： 鉴证意见：</p><p>（盖章） （盖章）</p><p>备案号： 经办人：</p><p>备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日</p><h3 class='h3_title'>建设工程勘察合同篇九</h3><p>发包人：(以下简称甲方)</p><p>勘察人：(以下简称乙方)</p><p>根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。</p><p>第一条： 工程概况</p><p>1.1 工程名称</p><p>1.2 工程建设地点：</p><p>1.3工程勘察任务(内容)与技术要求：</p><p>1)水埋藏条件;</p><p>2)查明场地不良地质作用的成因、分布、规模、发展趋势，并对场地的稳定性作为评价;的各类建筑作出地基基础类型的判断及基坑开挖与支护、工程降水方案进步分析评价;</p><p>6)在勘探中发现有地貌单元交接部分和地层变化较大的地段，勘探点应予以加密;</p><p>7)勘探中判断基础入岩层(中风化或微风化)时，则要求深入完整岩层厚度不小于5米;</p><p>8)其他要求详见《岩土工程勘察规范》(gb50021-20xx)。 如果本合同技术要求与现行规范不一致，按高标准执行。</p><p>1.6按相应地质勘察规范确定。</p><p>第二条： 勘察人向发包人提交勘察成果资料(勘察报告)并对其准确性、完备性负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料(勘察报告)壹式陆份。</p><p>第三条： 开工及提交勘察成果资料(勘察报告)的时间和收费标准及付费方式。</p><p>3.1 开工及提交勘察成果资料(勘察报告)的时间：</p><p>3.1.1成果要求：地下水稳定水位;</p><p>2)勘探点平面布置图，钻孔柱状图，地质剖面图，基岩面等高线图;</p><p>3)各岩、土层主要物理力学指标和土工试验成果表，满足能按承载力变形计算地基的要求数据;</p><p>4)水质分析报告及侵蚀性能评价;</p><p>5)地震基本烈度，场地土类型及地震液化可能性评价;</p><p>6)地基土的物理力学性质指标(容重、承载力、液限、塑限、压缩模量、变形模量、内磨擦角、内聚力等);</p><p>7)基础结构方案建议，并提供天然地基或桩基各设计数据;</p><p>8)按勘察规范对拟建场地工程地质及水文地质进行评价及建议，明确设计的采用值。</p><p>3.1.2 (勘察报告)，其中外业工作为 天，出具勘察报告时间为 天。具体开工时间以甲方通知为准。</p><p>3.1.3 勘察工作有效期限为甲方通知开工时间后 天内完成。</p><p>3.2 收费标准及付费方式。</p><p>3.2.1 含但不限于按照规范要求须做岩土工程勘察工作的一切费用，包括钻探、标准贯入试验、入岩、取样、岩石抗压实验、土工实验、孔位测量、设备进退场费、技术工作费用、以及合理利润、税金等一切该项目有关的费用，施工单位负责自行解决用水用电问题，且费用自理，住宿自理。</p><p>3.2.2 本工程预估工程总进尺为 元(大写 )，结算按实际进尺计算工程量。</p><p>3.3.1合同生效后 天内承包人及机械进场，提交合格的勘察成果资料(勘察报告)后 个工作日内，发包人全部付清结算价款。</p><p>3.3.2勘察人向甲方申请结算款时应提供等额有效的专用发票，否则甲方有权拒付工程价款。</p><p>第四条：发包人、勘察人责任</p><p>4.1 发包人责任</p><p>4.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，详附件资料。</p><p>4.1.2 发包人以现有场地交付承包人。</p><p>4.1.3勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。</p><p>4.1.4本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。</p><p>4.2 勘察人责任</p><p>4.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料(勘察报告)，并对其负责。</p><p>4.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料(勘察报告)质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用。或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的勘察费200 %。</p><p>4.2.3 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。</p><p>4.2.4 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。勘察人员在勘察过程中如果出现违反操作规程及有关安全而出现的质量事故勘察人应承担相关的法律责任。</p><p>4.2.5 本合同有关条款规定和补充协议中勘察应负的其它责任。</p><p>第五条：违约责任</p><p>5.1 由于勘察人原因造成勘察成果资料(勘察报告)质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。</p><p>5.2如果在工种期内发生争议，在未取得裁决之前，双方均继续工程工作，除非双方同意暂停工程工作，否则任何一方停止工作均违约处理，按违约责任赔偿。</p><p>5.3由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料(勘察报告)，每超过一日，应减收勘察费千分之一。</p><p>第六条：本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。</p><p>第七条：其它约定事项：</p><p>1、 勘察人应对其聘请的工作人员安全负责，若非发包人的原因导致勘察人的工作人员发生工伤事故的，由勘察人负责赔偿;</p><p>2、 勘察人应对发包人提供的相关资料和勘察所掌握的与该地块有关的资料，包括但不限于勘察成果，负保密责任，未经发包人书面允许，不得向第三人泄露。</p><p>第八条：本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意向工程所在地人民法院起诉。</p><p>第九条：本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效，发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同正本壹式 份，发包人 份，勘察人 份。</p><p>甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________</p><p>法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________</p><p>_________年____月____日_________年____月____日</p><h3 class='h3_title'>建设工程勘察合同篇十</h3><p>发 包 人：</p><p>勘 察 人：</p><p>签 订 日 期： 年 月 日</p><p>根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。</p><p>第一条 工程概况</p><p>1.1 工程名称：</p><p>1.2 工程建设地点：</p><p>1.3 工程规模、特征：</p><p>1.4 工程勘察任务委托文号、日期：</p><p>1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求：</p><p>1.6 承接方式：</p><p>1.7 预计勘察工作量：</p><p>第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。</p><p>2.1 提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。</p><p>2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。</p><p>2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。</p><p>2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。</p><p>2.5 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。</p><p>第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。</p><p>勘察人负责向发包人提交勘察成果资料 份，发包人要求增加的份数另行收费。</p><p>第四条 开工及提交勘察成果资料时间和收费标准及付费方式</p><p>4.1 开工及提交勘察成果资料的时间</p><p>4.1.1 本工程的勘察工作定于 年 月 日开工(以发包人通知进场为开工时间)，进场开工后 日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。</p><p>4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺延。</p><p>4.2 收费标准及付费方式</p><p>4.2.1本工程勘察报价按单价： 计算，预算价格为 元(大写：人民币 )，最终以实际完成工作量结算。合同生效后3天后，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计 元;勘察工作外业结束后 天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的 %，计 元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。</p><p>第五条 发包人、勘察人责任</p><p>5.1 发包人责任</p><p>5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。</p><p>5.1.2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。</p><p>5.1.3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场。修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。</p><p>5.1.4 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。</p><p>5.1.5 工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。</p><p>5.1.6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。</p><p>5.1.7 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用;如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费 元。</p><p>5.1.8 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按每提前一天向勘察人支付 元计算加班费。</p><p>5.1.9 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。</p><p>5.1.10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。</p><p>5.2 勘察人责任</p><p>5.2.1 勘察人应按现行国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。</p><p>5.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用。</p><p>5.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。</p><p>5.2.4 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。</p><p>5.2.5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关规章制度，承担其有关资料保密义务。</p><p>5.2.6 本合同有关款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。</p><p>第六条 违约责任</p><p>6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。</p><p>6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。</p><p>6.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。</p><p>6.4 发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿还未支付勘察费的千分之一逾期违约金。</p><p>6.5 由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。</p><p>6.6 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。</p><p>第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。</p><p>第八条 其它约定事项：</p><p>第九条 本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意可向工程所在地人民法院起诉。</p><p>第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效,发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。</p><p>本合同一式 份，发包人 份、勘察人 份。</p><p>发包人：</p><p>勘察人：</p><p>(盖章)</p><p>(盖章)</p><p>法定代表人：(签章)</p><p>法定代表人：(签章)</p><p>委托代理人：(签章)</p><p>委托代理人：(签章)</p><p>住 所：</p><p>住 所：</p><p>邮政编码：</p><p>邮政编码：</p><p>电 话：</p><p>电 话:</p><p>传 真：</p><p>传 真:</p><p>开户银行：</p><p>开户银行:</p><p>银行帐号：</p><p>银行帐号:</p><h3 class='h3_title'>建设工程勘察合同篇十一</h3><p>项目名称：__________________</p><p>项目建设地点：__________________</p><p>合同编号：__________________</p><p>(由承接方编填)</p><p>委托方：__________________</p><p>承接方__________________</p><p>签订日期__________________</p><p>委托方__________________(以下简称甲方)</p><p>承接方__________________(以下简称乙方)</p><p>甲方委托乙方进行_____________勘察任务。</p><p>根据《中华人民共</p><p>和国民法典》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合该工程的具</p><p>体情况，为明确责任，协作配合，搞好该工程勘察工作，经双方协商一致，就本工</p><p>程_______勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。</p><p>第一条工程勘察范围</p><p>1.1本工程项目勘察委托文号、日期</p><p>1.2工程建设地点</p><p>1.3技术要求</p><p>第二条甲方按时向乙方提供下列文件资料：</p><p>一、提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘察许可文件</p><p>二、提交工程项目的坐标与标高资料</p><p>第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果</p><p>3.1勘察成果规定提交四份，超过四份另行计费?</p><p>3.2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊情况(设计变</p><p>更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方原因造成的停工等)时，工期顺延。</p><p>第四条取费标准及拨付办?</p><p>4.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。</p><p>国家规定的取费。</p><p>准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。</p><p>4.2本工程勘察费估算为___元，合同生效后___天内，甲方向乙</p><p>预付估算勘察费的30%作为定金(本合同履行后，定金抵作勘察费);工程勘。</p><p>验收、交付成果后15天内，结清全部费用。</p><p>4.3双方委托银行代付、代收有关费用。</p><p>第五条双方责任</p><p>5.1甲方</p><p>5.1.1甲方委托任务时，必须向乙方明确技术要求和勘察阶段，按时提</p><p>供已有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料)，并能满足乙方编写勘察</p><p>和编制工程预算的基本要求。</p><p>若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危害</p><p>人身安全时，其责任由甲方负责。</p><p>5.1.2若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场工作时，</p><p>甲方应派人负责安全保卫工作。</p><p>5.1.3派员协助乙方与有关部门的工作联系，及时为乙方创造并解决。</p><p>察现场条件。</p><p>如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行公</p><p>路、接通电源和水源以及排水渠等，并承担其费用。</p><p>5.1.4勘察前，根据乙方提出的用料计划，按时准备好各种材料，并承担费用。</p><p>5.1.5按时为勘察人员准备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、取暖、</p><p>饮水以及条件许可的其它福利设施，甲方不向乙方收取费用。</p><p>当甲方不能提供。</p><p>述条件时，甲方应支付乙方临时设施费用。</p><p>5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际</p><p>发生的工作量支付勘察费。</p><p>5.1.7工程完工后，在15天内负责组织勘察及成果验收，并在乙方便</p><p>写的工程勘察交验单上签署意见，作为工程勘察费用结算的依据。</p><p>5.1.8维护乙方提交的勘察成果，不得擅自修改、转让。</p><p>5.1.9由于甲方原因造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方应支付窝工费。</p><p>5.1.10补充协议中甲方应负的其它责任。</p><p>5.2乙方</p><p>5.2.1派工程技术人员按任务委托书和设计技术要求进行现场踏勘，决</p><p>定勘察手段、勘察工作量，编制工程预算。</p><p>5.2.2在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。</p><p>5.2.3勘察过程中，根据场地地形、地质条件和技术规范要求，向甲方</p><p>提出增减工程量或改变勘察手段的意见，并办理正式变更手续。</p><p>5.2.4按照国家现行的标准、规范和规程进行勘察，根据委托任务书提</p><p>出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。</p><p>5.2.5讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和施工的要</p><p>求。</p><p>5.2.6补充协议中乙方应负的其它责任。</p><p>第六条违约责任</p><p>6.1甲方不履行合同时，无权要求返还定金;乙方不履行合同时，双倍赔</p><p>还定金。</p><p>6.2甲方未按合同规定日期及时拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付</p><p>勘察费的千分之一逾期违约金;乙方未按合同规定日期提交勘察成果，每超过一日，</p><p>应减收勘察费千分之一。</p><p>6.3由于乙方原因造成勘察成果质量低劣，不能满足设计技术要求时，</p><p>勘察费用由乙方承担。</p><p>第七条本合同执行过程中发生纠纷，双方应及时协商解决。</p><p>协商不成时，</p><p>当地人建设行政主管部门调解;调解不成时，双方同意由______仲裁委员。</p><p>仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人</p><p>民法院起诉)。</p><p>第八条其它事宜。</p><p>第九条本合同未尽事宜，由双方当事人及时协商签订补充协议，有关协议。</p><p>电报、电传、技术讨论纪要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。</p><p>第十条本合同自双方签字盖章后，在15日内报项目所在地省级建设行政</p><p>管部门规定的审查部门审查。</p><p>双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门</p><p>请鉴证。</p><p>双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。</p><p>本合同正本一式八份，双方各执四份。</p><p>委托方单位名称：__________________承接方单位名称__________________</p><p>(盖章)(盖章)</p><p>法定代表人：__________________法定代表人：______________________</p><p>单位地址：__________________ 单位地址：__________________</p><p>邮政编码：__________________ 邮政编码：____________________</p><p>电话：__________________电话：__________________</p><p>电传：__________________ 电传：__________________</p><p>传真：__________________传真：__________________</p><p>开户银行：__________________ 开户银行：__________________</p><p>银行帐号：__________________银行帐号：__________________</p><h3 class='h3_title'>建设工程勘察合同篇十二</h3><p>甲方：</p><p>乙方:</p><p>身份证号码：</p><p>为满足本公司正常均衡供货需要，保证商品按区及时准确配送到贸易客户，甲方将仓库及仓储商品，委托乙方进行仓储、保管、配送、货架器具回收，以及信息反馈等仓储物流服务，为此双方达成如下协议内容。</p><p>一、货物验收：</p><p>1、乙方负责厂家供货时的商品验收工作，包装外观、品种规格、数量及质量的验收，如发现订货与到货不符或日期等质量问题需及时通知甲方并在单据上签字注明。</p><p>2、乙方不得将未复核验收的商品蒙混进仓。</p><p>不可以事后验收为借口，推卸出现差错、损失的责任。</p><p>3、自商品验收入库之后，商品的保管责任由乙方承担。</p><p>乙方需对每件商品指定保管责任人，并对商品的丢失、被盗、损伤、脏污、霉变、过期等负有直接的工作责任和经济责任。</p><p>二、仓储保管：</p><p>1、商品及货架进仓后，乙方应及时做好商品的接收、装卸工作，装卸搬运商品需轻拿轻放，严禁乱丢乱扔、野蛮装卸。</p><p>2、乙方储存商品时按商品类别合理排放。</p><p>堆码商品不超高、不超重、不倒塌、不压垮。</p><p>3、乙方必须定期检查商品，每天做好防霉、防虫、防损伤、防过期、防脏污以及防火防盗工作，确保商品安全。</p><p>仓储时商品不能直接接触地面，并严格按先进先出原则。</p><p>4、仓储保管细则参看《仓库管理规定》。</p><p>三、配送服务：</p><p>1、乙方负责每天中午前到甲方办公室收取送货单，并根据甲方送货单及时准确将商品送到贸易客户仓库。</p><p>2、乙方负责每天按送货地点远近安排司机送货路线，确保公平公正并及时与司机沟通。</p><p>四、票据管理和信息反馈：</p><p>1、乙方负责将核对条码并验收后的商品录入电脑，保持数据准确。</p><p>2、乙方保持每天流转送货、配送、赠送、退货、调拨等等的数据准确，单据按公司要求登记留底备份。</p><p>3、送货单仓库需划单的，乙方必须及时在电脑系统更改，重新打单后方可送货。</p><p>4、乙方对存货不足、保质期临近商品、畅供断货品、来货未销或滞销品要及时以书面记录形式通知反馈。</p><p>五、责任及义务：</p><p>1、乙方须向甲方缴交押金万元，合同期满时予以退还。</p><p>商品在仓储、配送过程中，由于管理不善而发生丢失、损坏、过期的，乙方须承担责任。</p><p>鼠咬及人为损坏的，合同期前6个月甲乙双方各承担商品金额的 %，以后由乙方 %承担;库存商品丢失及过期的，乙方负责按出货价 %赔偿。</p><p>2、成本仓及半成品仓旧日期商品未及时书面上报甲方处理的，或超过二个月未处理旧货商品未书面上报的，责任在乙方，由乙方负责购买。</p><p>3、乙方按先进先出原则进行配送甲方商品。</p><p>并且每周必须清理仓库散货。</p><p>甲乙双方每月 日进行一次账务核对并双方签字、确认甲乙双方每月第一个周六盘点仓库并双方核对数据，乙方应保证甲方商品安全及数据准确。</p><p>盘点时库存缺少的，缺少部分由乙方全部承担。</p><p>4、乙方工资每月在核对盘点差异后发放。</p><p>六、补充事项：</p><p>七、合同期限：</p><p>本合同 年 月 日起至 年 月 日止，如有补充或变更，由甲乙双方签订补充协议，与本协议具有同等法律效力。</p><p>有关此合同的争议应通过双方友好协商解决，出现争议无法解决时可通过国家司法途径解决。</p><p>合同期满后，双方如需继续合作，则在本合同到期前90天进行洽商，重新签订服务合同。</p><p>本合同自签订之日起生效，一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。</p><p>甲方(盖章)： </p><p>代表人(签字)： </p><p>乙方：</p><p>身份证号码：</p><p>年 月 日 </p><p>年 月 日</p><h3 class='h3_title'>建设工程勘察合同篇十三</h3><p>工程地质勘察合同</p><p>甲方：_________公司</p><p>法定代表人：_________</p><p>住址：_________</p><p>邮编：_________</p><p>传真：_________</p><p>联系电话：_________</p><p>乙方：_________工程勘察院</p><p>法定代表人：_________</p><p>住址：_________</p><p>邮编：_________</p><p>传真：_________</p><p>联系电话：_________</p><p>本“_________”工程地质勘察合同由上列各方于_________年_________月_________日在_________市订立。</p><p>鉴于：</p><p>甲、乙双方经协商一致，达成“_________”工程地质勘察合同，合同如下：</p><p>第一条?总述</p><p>1.1?根据《_____》和《建筑工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合“_________”工程具体情况，经甲、乙双方协商，甲方现将其“_________”工程的地质勘察工作委托给乙方完成。</p><p>1.2?“_________”工程位于_________市_________与_________的交叉口处，占地面积_________平方米，拟建_________栋各_________层住宅和_________楼裙房商场，总建筑面积_________平方米，其中住宅约_________平方米，商场约_________平方米，半地下室停车场建筑面积_________平方米。</p><p>第二条?甲方义务</p><p>2.1?在地质勘察工作开展前，甲方应向乙方提供由本工程设计单位出具的“_________”工程地质勘察任务书和布孔附图各一份。</p><p>2.2?甲方应按本合同的有关规定付给乙方勘察费。</p><p>2.3?甲方应维护乙方勘察成果，不得擅自修改，不得转让给与本工程无关的第三方重复使用。</p><p>第三条?乙方义务</p><p>3.2?在乙方提交勘察成果报告后，本合同任务书要求范围内必要的修改，补勘，应由乙方负责，甲方不再付给勘察费。</p><p>3.3?乙方应配合甲方，设计院和施工单位完成本工程的基础工程设计和施工验收工作。</p><p>3.4?如遇地震、狂风或暴雨（其等级以气象部门的定义为准）等不可抗力时，工期按其发生时间长短相应顺延。</p><p>第四条?勘察费及支付办法</p><p>4.1?经甲、乙双方协商，本工程勘察费暂定为_________元人民币。最终以国家物价局_________年《工程勘察_____标准》（修改本）的_____标准下浮_________％结算勘察费。</p><p>4.2?本合同签订生效之日起_________日内，甲方应向乙方支付暂定勘察费的_________％作为定金，乙方将最终勘察成果报告提交给甲方并经设计单位认可后，甲方在_________日内向乙方支付_________％暂定勘察费，其余勘察费用约_________个月内由甲方支付给乙方。定金抵作勘察费。</p><p>第五条?违约责任</p><p>5.1?甲方的责任</p><p>（1）如果甲方未按本合同履行义务，则无权要求返还定金。</p><p>（2）如果甲方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使乙方遭受损失，则乙方有权要求甲方予以赔偿。</p><p>5.2?乙方的责任</p><p>（1）如果因勘察质量低劣引起返工或未按期提交勘察文件而使设计、施工工作拖延工期，乙方除继续完善勘察外，并视甲方损失大小减收直至免收全部勘察费。因勘察错误造成重大质量事故时，乙方除免收部分勘察费外，还应向甲方支付与受损部分勘察费相等的赔偿金。</p><p>（2）如果乙方违反其在本合同中所作的陈述、保证或其他义务，而使甲方遭受损失，则甲方有权要求乙方予以赔偿。</p><p>第六条?合同附件</p><p>6.1?_________提供的“_________”工程地质勘察任务书_________份。</p><p>6.2?同上单位提供的“_________”工程地质勘察布孔图_________份。</p><p>6.3?本合同附件包括但不限于：</p><p>（1）各方签署的与履行本合同有关的修改、补充、变更协议；</p><p>（2）各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件；</p><p>6.4?任何一方违反本合同附件的有关规定，应按照本合同的违约责任条款承担法律责任。</p><p>第七条?生效条件</p><p>本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。本工程基础施工结束后失效。</p><p>本合同一式_________份，具有相同法律效力。各方当事人各执_________份，其他用于履行相关法律手续。</p><p>甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________</p><p>法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________</p><p>开户银行：_________开户银行：_________</p><p>帐号：_________帐号：_________</p></div></div>
页:
[1]