2023年建设工程材料采购合同(3篇)
<p>随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。</p><h3 class='h3_title'>建设工程材料采购合同篇一</h3><p>第二条 供货时间</p><p>通知为准(需提前通知)。</p><p>第三条 质量要求</p><p>乙方在甲方用货前需提供材料样品，由乙方提供产品合格证、检测报告等证明材料，证明材料提供给甲方存档使用，乙方供给甲方同样质量的产品。乙方必须保证原材料为合格产品，应满足设计图纸要求，并且符合国家现行标准及规范要求。</p><p>第四条 运输、交货及收货</p><p>1、交货方式：所有货物由乙方送往双方共同约定的交货地点。</p><p>2、货物交与甲方之前，由乙方妥善保管。在进行验收时，如发现缺少、损坏等， 甲方有权拒收，因此造成的损失，由乙方自行承担。达到收货要求的，甲方应及时对货物进行签收。</p><p>第五条 支付及结算方式</p><p>1、支付方式： 现金支付</p><p>银行转账</p><p>2、结算方式：按每月甲方公司审核完毕后的乙方当月提供材料及完成附加服务的实际量支付货款或费用。待甲方办理好审计后，累计资金支付无息返还。</p><p>第六条 违约责任</p><p>(一)乙方应负的责任</p><p>1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时方偿付逾期交货的违约金。</p><p>2、乙方按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部</p><p>3、乙方供应甲方使用的建材必须保证质量，承担对所供应建材质量问题引起的一切法律责任，以及赔偿甲方所有的损失。</p><p>(二)甲方应负的责任</p><p>1、乙方供货无误的前提下，如甲方中途退货或使用其它同类产品.</p><p>2、对已到达约定交货地点的货物，如发生非乙方原因的甲方拒绝接货或退货， 甲方应承担因此而造成的损失和运输费用及罚金。</p><p>3、甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额第七条 合同的调整</p><p>1、产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。与乙方协商解决。</p><p>3、本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝履行，由此造成的一切损失由单独变更、修改合同的一方承担。</p><p>第八条 不可抗力</p><p>任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。</p><p>第九条 争议解决方式</p><p>本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。</p><p>第十条 合同生效与终止</p><p>本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后终止。</p><p>第十一条 其他约定事项</p><p>本合同未尽事宜，由甲乙双方协商处理。</p><p>甲方(盖章)：__________________ 乙方：_________________________</p><p>代表人(签字)：________________ 身份证号码：____________________</p><p>_________年________月_______日 _________年________月_______日</p><h3 class='h3_title'>建设工程材料采购合同篇二</h3><p>甲方：</p><p>供货单位：________ (以下简称乙方)</p><p>签订日期：______年____月____日</p><p>签订地点：________</p><p>为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。</p><p>第一条 标的名称、品牌、规格、数量、单价及交付时间</p><p>名称：________</p><p>商标：________</p><p>规格型号：________</p><p>生产厂家：________</p><p>计量单位：________</p><p>数量：________</p><p>单价：________</p><p>金额：________</p><p>提交货时间及数量：________</p><p>合计人民币金额(大写)：________</p><p>第二条 产品的质量标准，按下列第(____)项执行：</p><p>(1)按国家标准执行;</p><p>(2)无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行;</p><p>(3)无国家和部颁标准的，按企业标准执行;</p><p>(4)没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。</p><p>产品标准名称和编号</p><p>第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收：</p><p>________________________________。</p><p>第四条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点</p><p>1.产品的交货单位：________________。</p><p>2.交货方法，按下列第(____)项执行：</p><p>(1)乙方送货</p><p>(2)乙方代运</p><p>(3)甲方自提自运。</p><p>3.运输方式：________________。</p><p>4.到货地点和接货单位(或接货人)：________________。</p><p>5.现场卸货由________负责。</p><p>6.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法：________________。</p><p>第五条 产品的交(提)货期限：________________</p><p>第六条 产品的价格与货款的结算</p><p>1.产品的价格，双方商定为____元/____。在合同期内，如遇交易产品市场价格发生较大变化，幅度超过±10%时，双方协商适当调整价格。</p><p>2.产品货款的结算：________________</p><p>第七条 验收方法：</p><p>1.验收时间：________</p><p>2.验收手段：________</p><p>3.验收标准：________</p><p>4.由谁负责验收和试验：________</p><p>5.在验收中发生纠纷等等：________。</p><p>第八条 对产品提出异议的时间和办法</p><p>1.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在____天内向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。</p><p>2.如甲方未按规定期限提出书面异议的(在紧急情况下，先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的，视为已提出书面异议)，视为所交产品符合合同规定。</p><p>3.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。</p><p>4.乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。</p><p>第九条 乙方的违约责任</p><p>1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的____%(通用产品的幅度为1-5%，专用产品的幅度为10%-30%)的违约金。</p><p>2.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价;如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。</p><p>3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或丢失的，乙方应当负责赔偿。</p><p>4.乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。</p><p>5.乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。</p><p>6.产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。</p><p>7.乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任;甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。</p><p>第十条 甲方的违约责任</p><p>1.甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。</p><p>2.甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受的损失。</p><p>第十一条 不可抗力</p><p>甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。</p><p>第十二条 其它</p><p>按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。</p><p>解决合同纠纷的方式：凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;如果协商不能解决，应向有管辖权的法院提起诉讼，诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。</p><p>本合同自______年____月____日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式____份，分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关)等单位各留存一份。</p><p>购货单位(甲方)：________</p><p>法定代表人：________</p><p>委托代理人：________</p><p>地址：________</p><p>电话：________</p><p>开户行：________</p><p>帐号：________</p><p>税号：________</p><p>供货单位(乙方)：________</p><p>法定代表人：________</p><p>委托代理人：________</p><p>地址：________</p><p>电话：________</p><p>开户行：________</p><p>帐号：________</p><p>税号：________</p><h3 class='h3_title'>建设工程材料采购合同篇三</h3><p>委托方：(以下简称甲方)</p><p>受托方：(以下简称乙方)</p><p>为了确保优质高速完成工程的施工任务，经甲、乙双方充分协商，遵循平等互利、自愿、公开的原则，甲方与具有良好信誉和雄厚资金实力的乙方合作，委托乙方进行工程施工所需工程材料/设备的采购工作。</p><p>经甲乙双方在平等、互利的基础上充分协商，共同达成并签订协议如下：</p><p>第一条委托内容</p><p>甲方委托乙方代为采购以下工程范围内的工程材料/设备：</p><p>第二条委托方式</p><p>1、乙方以自身的名义按照甲方承诺的条件与供货方签订材料/设备购买合同。</p><p>但是，乙方应当指令供货方开具以甲方为付款人(购货人)的发票并将发票原件及材料/设备购买合同的复印件交给甲方。</p><p>2、乙方无偿接受甲方的委托处理本合同约定的委托内容。</p><p>第三条合同价款及付款方式</p><p>1、合同金额：根据预计的材料/设备数量和双方商定的材料/设备单价，预计合同金额为_____万元。</p><p>(见附件)此金额是估算或设计数量的预计金额，不能作为最终结算与支付的依据。</p><p>最终结算金额按最终双方签认实际消耗的材料/设备数量乘以材料/设备单价确定。</p><p>2、工程季度/月计量：</p><p>甲方每季度/月日前对乙方当季/月完成当季采购并经监理、质检员检查及实验检验合格，符合工程质量要求的材料进行签认，乙方应负责提供购买材料/设备相关资料。</p><p>甲方核定乙方当季/月购买的材料/设备量后，按双方商定的单价计算乙方当季/月完成的材料/设备款，扣除质量保证金等一切应扣费用后，经甲乙双方负责人签字认可，该结算单作为当/月进行支付的依据和完工结算的凭证。</p><p>甲方在收到业主支付的当期计量工程款后，甲方财务人员验证本书面协议后，将实际应付的款项在日后支付给乙方。</p><p>3、工程完工结算：</p><p>在本协议工程全部完工，经监理、业主验收合格计量后，甲方将对本协议工程与乙方进行完工结算。</p><p>根据每季/月甲乙双方签字认可的季/月结算单，进行工程完工结算，完工结算单中质量保证金按工程完工结算金额的5%扣留，经甲乙双方负责人签字认可后，该结算单为工程完工支付的依据。</p><p>4、余款支付：</p><p>剩余5%合同价款作为质量保证金(质保期为年，自工程竣工验收合格之日起计算)，质保期内无质量问题或乙方完全履行了质保义务的，质保期满后_____日内付清余款，质保金不计利息。</p><p>第四条材料/设备质量</p><p>1、乙方采购的材料/设备必须符合国家和交通部颁布的现行有关标准和规范，以及本工程业主的有关要求，按照甲方的要求提供相应的质量证书(如材质报告、出厂合格证等)，按甲方、业主和监理要求进行检验并经甲方报监理、业主批准同意后方可用于工程上。</p><p>2、在工程施工期间的任何时候(即使是经过验收并计量后)，因任何方式(包括政府质量监督部门、业主、监理工程师或甲方组织的各类检查)发现乙方负责采购的材料/设备不合格或存在质量隐患，乙方必须负责承担返工费及由此产生的罚款和损失。</p><p>4、如果因乙方负责采购供应的材料/设备等原因导致本合同段在各级单位组织的各种检查、评比中，不能获奖或受到处罚，乙方应承担全部责任，并承担甲方由此造成的一切损失。</p><p>5、若业主、监理或甲方质检工程师发现乙方供应材料/设备质量不符合施工规范要求且责任由乙方承担时，则乙方负责无偿清退缺陷材料/设备出场，由此造成的逾期交付和经济损失均由乙方承担。</p><p>6、因乙方负责采购供应材料/设备的原因导致工程质量事故、缺陷责任及由此引起的甲方损失均由乙方承担。</p><p>第五条双方义务</p><p>(一)甲方义务</p><p>1、负责每季度/月按时办理乙方的材料/设备计量和结算;按照本协议规定对乙方进行支付。</p><p>(二)乙方义务：</p><p>1、乙方应当按照经甲方同意的条件与供货方签订合同，及时向供货方支付甲方所需材料/设备货款;</p><p>2、主要材料/设备进场前，均按照要求提供合格证和试验报告，并提供样品经建设方、监理及甲方确认，否则不得使用。</p><p>3、主要材料/设备进场时，均按照要求提供合格证和试验报告。</p><p>按国家规定，需复试的材料/设备均由乙方配合监理单位进行取样和试验，费用由乙方承担。</p><p>4、凡用于工程的原材料/设备、半成品、构件、设备等，须有质量合格证或检验证明，否则不得用于本合同约定的工程，乙方亦须负责原材料/设备、半成品、构件、设备等进场复试的义务和费用。</p><p>5、乙方承诺及时足额向材料/设备供应商支付货款及其他款项。</p><p>如乙方未按时足额向材料/设备供应商支付货款及其他款项，导致发生甲方直接向材料/设备供应商支付款项的结果，甲方有权从应付乙方的款项(含质量保证金)中直接扣除。</p><p>如乙方未按时足额向材料/设备供应商支付货款及其他款项，给甲方造成损失的，乙方应予以赔偿。</p><p>6、如供货方违反其与乙方签订的合同的，应当及时追究供货方的违约责任。</p><p>7、乙方负责承担所有材料/设备设备的卸车费、工地现场材料/设备设备二次搬运费、垂直运输费。</p><p>8、甲方与业主签订的施工合同及所有文件对乙方具有同等约束力，乙方必须遵守。</p><p>第六条委托期限</p><p>本合同的有效期为自签订本合同之日起至甲方以书面形式告知乙方终止本合同之时止。</p><p>第七条纠纷解决方法</p><p>甲乙双方出现合同纠纷时，应首先通过充分协商解决，协商不成的，应提交武汉铁路运输法院诉讼解决。</p><p>第九条其他</p><p>1、合同未尽事宜，甲、乙双方可根据具体情况和相关法律、法规共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。</p><p>2、本合同正本二份，双方各持一份，甲方副本四份，经双方法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签章后生效。</p><p>(若此合同为法定代表人授权的委托代理人，必须将授权书附后，方可签订合同)。</p><p>正副本具有同等法律效力。</p><p>甲方：(盖章) 乙方：(盖章)</p><p>地址： 地址：</p><p>法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)</p><p>委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)</p><p>开户银行： 开户银行：</p><p>帐号： 帐号：</p><p>合同订立日期：年月日 年月日</p></div></div>
页:
[1]