最新建设工程投标(12篇)
<p>每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？以下是小编为大家收集的优秀范文，欢迎大家分享阅读。</p><h3 class='h3_title'>建设工程投标篇一</h3><p>(投标侯选人名称)：</p><p>鉴于你单位已通过招标人组织的的投标资格预审，且已确认将按即将发出的招标文件的要求参与上述工程的投标，现邀请贵司作为资格预审合格的投标人就上述工程的施工招标进行密封投标。</p><p>一、工程概况</p><p>工程名称：</p><p>工程地点：</p><p>工程规模：</p><p>结构形式：</p><p>场地面积：</p><p>计划开工日期：</p><p>计划竣工日期：</p><p>质量等级：</p><p>资金来源：</p><p>招标范围：</p><p>二、招标文件的取得招标文件将于年月日时至时在以下地点发售： 地 址：联系人：每套招标文件售价为，以方式支付给 。(说明费用是否退还，是否要求准备图纸等的押金以及具体规定，还应说明购买多套招标文件的规定)</p><p>三、投标地点及截止时间本招标工程投标截止时间为年月日时分。投标人应按前款规定的时间或按招标文件规定所延长的时间到以下地点递交投标文件：</p><p>地址：</p><p>如果投标人在非投标截止时间当日递交投标文件，投标人应将投标文件递送至下列地址：地 址：联系人：</p><p>四、开 标本招标工程将于年月日时分在以下地点开标：</p><p>地址：</p><p>投标人须按招标文件的有关规定派代表出席。</p><p>五、自投标截止日期起，投标文件有效期为日历天。</p><p>六、中标通知书将在年月日之前发出(传真有效)。</p><p>七、如投标人需咨询有关本工程招标投标的其它事宜，请按下述方式联系：</p><p>地 址：</p><p>联系人：电话/传真：</p><p>招标人：(盖章)</p><p>法定代表人或授权委托人：(签字)</p><p>日期：年月日</p><p>经办人：</p><p>日期：年月日</p><h3 class='h3_title'>建设工程投标篇二</h3><p>合同编号：____________</p><p>发包方（甲方）：__________________</p><p>承包方（乙方）：__________________</p><p>根据《中华人民共和国民法典》及通信工程建设的有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。</p><p>第一条工程概况</p><p>1.工程名称：______________________________</p><p>2.工程地点：______________________________</p><p>3.工程范围和内容：________________________</p><p>第二条甲方权利和义务</p><p>1.组织工程建设项目的技术交底，向乙方明确施工任务；</p><p>2.提供必要的施工条件；</p><p>3.负责主材的供应，详见发包人供应材料、设备一览表；</p><p>4.指派甲方代表对建设工程项目进行全面协调和监督检查；</p><p>5.在乙方提供全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收；</p><p>6.按合同约定按时向乙方支付工程款。</p><p>第三条乙方权利和义务</p><p>1.必须具有经国家有关部门批准的通信行业施工资质，并经铁通工程建设有限公司浙江分公司核准的施工入围资格，并向甲方提供企业（或公司）施工资质证书、企业基本情况等相关资料；</p><p>2.应编制《工程施工概、预算》，经甲方书面认可后作为签订本合同暂定工程款的依据；</p><p>3.乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人；</p><p>4.非经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包；</p><p>5.精心组织施工管理人员、施工人员、材料、施工机械进场施工；</p><p>6.合理组织施工，编制施工方案、施工总进度计划、材料供应计划，并在施工前送甲方备案；</p><p>7.严格按设计文件及《gb/t50312-》、《本地网通信线路工程验收规范yd5051-97》等规范要求施工；</p><p>8.做好施工材料的检验、清点和保管，乙方采购的材料应按照约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备的质量负责，采购的材料设备须经甲方书面认可后方能使用，采购的材料设备与设计或标准要求不符时，应重新采购符合要求的产品，并承担由此发生的费用及延误工期的责任；</p><p>9.服从甲方监理及甲方代表对施工过程的管理与监督，工程具备隐蔽条件或达到约定的中间验收部位，乙方进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知甲方监理及甲方代表验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。乙方准备验收记录，验收合格，甲方监理及甲方代表在验收记录上签字后，乙方可进行隐蔽和继续施工。否则，甲方有权要求乙方返工，并由乙方承担返工费用及延误工期的责任；</p><p>10.线路工程的施工，乙方同时承担电话机及数据终端的安装任务。在施工过程中和工程竣工后半年内，乙方应服从甲方的要求进行该项目范围内的电话机及数据终端的安装工作。安装费用由甲乙双方商议决定。</p><p>11.施工过程中必须严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，切实做好安全生产工作。乙方在施工中所发生的一切人身伤亡事故和施工单位原因造成的设备事故，事故的责任和因此发生的费用由乙方承担，并不得因此影响工程进度。</p><p>第四条工程期限</p><p>本工程开工日期__________年__________月__________日，竣工日期__________年__________月__________日。</p><p>第五条竣工验收</p><p>1.工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告。同时乙方应在一周内按铁通网建[]32号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件。</p><p>2.甲方收到乙方提供的全套竣工资料和书面竣工验收报告后会同有关部门及时组织验收，验收以施工图纸、图说、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。</p><p>3.验收合格后，双方签署竣工验收通过的文件，并将工程移交给甲方管理。验收中如发现有不符质量要求的，由乙方负责修改再进行验收。竣工日期以验收通过的日期为准。</p><p>第六条质量保证</p><p>1.保修期限：工程竣工验收通过后十二个月；</p><p>2.保修责任：乙方对交付的工程在质量保修期内承担质量保修责任，由于乙方施工原因造成的质量问题，乙方负责无偿修复。</p><p>第七条工程考核</p><p>1.乙方采购的材料不符合质量标准或弄虚作假、以次充好，一经发现，乙方自行承担整改所需的工料费，同时向甲方支付工程最终结算价款________%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。情节恶劣的，取消乙方入围施工资格。</p><p>2.除甲方原因及不可抗力外，工期延误的责任由乙方承担，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。</p><p>3.不服从甲方指挥，拒绝或延误电话机及数据终端安装，乙方向甲方支付工程最终结算价款__________%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除，并同时取消乙方入围施工资格。</p><p>4.未按期按铁通网建[]32号关于《工程竣工文件编制规定》的要求编制完整的竣工文件的，每延期一天乙方应向甲方支付工程最终结算价款0.5%的违约金，甲方有权在工程款结算时予以扣除。</p><p>第八条工程价款的结算与支付</p><p>1.本工程采用包工部分包料方式，根据乙方编制的施工预算，合同价暂定为__________。</p><p>2.工程竣工后，由乙方按照邮电部（1995）626号文件《通信建设工程概算、预算编制办法及费用定额》的规定据实编制竣工决算报告，经甲方指定的具有通信工程审计资质的第三方审计，审计费的支付按浙江省物价局浙价服[]262号文件执行。</p><p>3.工程最终结算款的确定：工程最终结算款由以下两部分组成，（1）审计审定价款中乙方采购的材料款和其他费用不作调整，按审计的价款确定；（2）审计审定价款中的建筑安装工程费部分（扣除材料费以外的部分），乙方同意按浙铁通计建[]303号文的规定调整相关费率后下浮__________%。</p><p>4.乙方向甲方开具建安和材料统一发票后，甲方先行支付工程最终结算价款的90%（甲方有权在该款项中扣除乙方应支付的违约金），待十二个月保修期满后，若无工程质量遗留问题，甲方付清剩余工程价款。</p><p>第九条合同解除</p><p>1.双方协商同意可解除本合同。</p><p>2.未经甲方同意，乙方将承包工程的任何部分分包给他人的，甲方有权解除本合同。</p><p>3.乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的包义分别转包给他人的，甲方有权解除本合同。</p><p>4.有下列情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：</p><p>（1）因不可抗力致使合同无法履行；</p><p>（2）因一方严重违约致使合同无法履行。</p><p>5.一方依据本条2、3、4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，通知到达对方时合同解除，合同解除后乙方应做好已完工程的保护和移交工作，并按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。</p><p>第十条争议解决方式</p><p>在履行合同时发生争议，双方协商解决，或向有管辖权的人民法院起诉。</p><p>第十一条其他</p><p>1.乙方确认其完全了解本合同中所述的铁通公司的相关文件内容；</p><p>2.本协议未尽事项，双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力；</p><p>3.本协议一式六份，甲乙双方各执三份，协议经双方签字、盖章后生效。</p><p>甲方（盖章）______________</p><p>地址：____________________</p><p>法定代表人：______________</p><p>委托代理人：______________</p><p>开户银行：________________</p><p>帐号：____________________</p><p>电话：____________________</p><p>邮政编码：________________</p><p>乙方（盖章）______________</p><p>地址：____________________</p><p>法定代表人：______________</p><p>委托代理人：______________</p><p>开户银行：________________</p><p>帐号：____________________</p><p>电话：____________________</p><p>邮政编码：________________</p><p>签约日期：________________</p><p>签约地点：________________</p><h3 class='h3_title'>建设工程投标篇三</h3><p>建设单位：(以下简称甲方)</p><p>建筑单位： (以下简称乙方)</p><p>经双方协商就马集中学 工程问题签订如下合同：</p><p>一、工程地点：马集中学</p><p>二、工程名称：</p><p>三、承包方式：</p><p>四、开工日期：</p><p>五、竣工日期：</p><p>六、工程造价：</p><p>七、支付办法：竣工验收合格后全部付清。</p><p>八、甲乙双方职责</p><p>(一)甲方</p><p>1、现场负责做到三通一平：水通、电通、路通，现场平整。</p><p>2、协助乙方疏通当地有关关系。</p><p>3、确保资金按进度到位。</p><p>(二)乙方</p><p>1、按甲方要求施工，确保工程质量。</p><p>2、确保工期，工期为 天。</p><p>3、教育职工文明施工。</p><p>4、做好安全生产，安全事故由乙方自行负责。</p><p>九、其他未尽事宜，双方协商后，以补办的文字手续为准，其补充的条款具有同等法律效力。</p><p>甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________</p><p>法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________</p><p>_________年____月____日_________年____月____日</p><h3 class='h3_title'>建设工程投标篇四</h3><p>委托方：______</p><p>受委托方： ______</p><p>经双方协商，由委托方委托受委托方承担__工程的可行性研究，特订立本合同。</p><p>第一条委托方在合同签订之日起__天以内，向受委托方提供所有与研究工程有关的数据和资料，并对资料的准确性负责。</p><p>1.提供数据、资料的内容如下：__(略)。</p><p>2.在合同期内，委托方进行与本工程有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等所得的信息资料，应及时提供给受委托方，必要时可吸收受委托方参加本工程可行性研究的人员参加。</p><p>第二条受委托方应在__年__月__日以前，向委托方提交本合同工程的可行性报告，并对此承担责任，可行性报告内容应包括：</p><p>1.经营评价指标：</p><p>(1)投资内部收益率：____。</p><p>(2)投资回收期：____。</p><p>2.贷款偿还能力分析：____。</p><p>3.外汇偿还能力分析：____。</p><p>4.盈亏平衡、灵敏度分析与风险评价：__。</p><p>5.结论：____。</p><p>受委托方应向委托方提交可行性报告__份。</p><p>委托方如在合同期间对____工程提出重大变更，甚至原始资料、数据有重大变动，有可能导致受委托方对可行性报告作修改甚至返工时，须经双方协商，对本合同进行修改，或增加任务变更附件，或另订合同。</p><p>第三条费用支付条款</p><p>1.本工程的可行性研究费为人民币___元整。于合同生效之日，委托方应向受委托方付给上述金额的百分之二十。下余金额于合同期满时全部付清。</p><p>2.委托方中止合同时，无权要求受委托方退还定金。</p><p>3.受委托方不履行本合同规定的责任与义务时，应双倍偿还定金。</p><p>第四条违约罚金</p><p>1.受委托方不按合同规定的日期提交可行性研究报告时，每拖期一天，应扣除其所应得费用的千分之五，作为违约罚金。</p><p>2.受委托方提供的可行性研究报告中出现错误，且此等错误纯属受委托方造成者，应扣除其所应得费用的10-30%，视错误性质严重程度而定。</p><p>3.因委托方责任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，应另行增加费用，其数额由双方商定。</p><p>4.委托方超过合同规定日期付费时，应偿付给受委托方以逾期违约罚金，以每逾期一天按合同规定费用的5‰计算。</p><p>第五条本合同自签订之日起生效。合同中如有未尽事宜，由双方共同协商，作出修改或补充规定。修改或补充规定与本合同具有同等效力。</p><p>第六条本合同正本一式__份，双方各执一份。合同副本一式__份，送__各一份备案。</p><p>委托方：____(盖章)</p><p>地址：____</p><p>负责人：____(签名)</p><p>联系人：____(签名)</p><p>开户银行：____</p><p>帐号：____</p><p>电话号码：____</p><p>受委托方：____(盖章)</p><p>地址：____</p><p>负责人：____(签名)</p><p>联系人：____(签名)</p><p>开户银行：____</p><p>帐号：____</p><p>电话号码：____</p><p>__年__月__日订立</p><h3 class='h3_title'>建设工程投标篇五</h3><p>工程名称： </p><p>工程地点： </p><p>甲方合同编号： </p><p>乙方合同编号： </p><p>勘察证书等级： </p><p>发包人(甲方)： </p><p>勘察人(乙方)： </p><p>签订日期： </p><p>发包人(甲方)： </p><p>勘察人(乙方)： </p><p>发包人委托勘察人承担 岩土工程勘察工作。</p><p>根据国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。</p><p>第一条：工程概况</p><p>1.1工程名称： </p><p>1.2工程建设地点： </p><p>1.3工程规模、特征： </p><p>1.4工程勘察任务委托文号、日期： </p><p>1.5工程勘察任务(内容)与技术要求： </p><p>1)根据有关工程测量规程规范进行线路施工图平断面测量、根据设计的塔基位置，逐基测绘塔基平断面，对线路经过的交叉跨越、林木、障碍物等进行实地测绘，并完成满足要求的平断面图。</p><p>2)根据有关工程地质勘察规程规范对塔基稳定性及地质构造进行论证，根据地质结构情况提供满足设计需要的地质数据，并对线路沿线地质进行调查，严格执行岩土工程勘测技术相关规程;</p><p>3)工地工代服务，根据工程需要到现场进行服务。</p><p>1.6承接方式</p><p>1 勘测主要技术要求</p><p>2 基础资料和外部协议</p><p>甲方负责向乙方提供满足开展勘测工作的基础资料。</p><p>3 勘测阶段及进度</p><p>本工程的终勘定位工作定于 年 月 日开工，外业结束7天后提交满足要求的施工图资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第7条规定办理。</p><p>4 勘测文件份数</p><p>4.1 提交甲方勘测文件数： </p><p>1)、技术报告书;</p><p>2)、电子文档的平断面资料及数据;</p><p>3)、电子文档的塔基断面图及数据;</p><p>4)、地质报告、土壤电阻率;蓝图：按乙方校审程序提供以上资料蓝图。</p><p>5 勘测费及支付规定</p><p>5.1 经双方友好协商，勘测费及支付规定如下：</p><p>a、线路施工图勘测费单价为： 元/km;工程终勘线路长度为 ，勘测费为￥ 元;adss光缆长度 ，勘测费单价为 元/km;勘测费为￥ 元;本合同为最终价(含税)为：￥ (人民币大写： )。</p><p>b、根据审查意见有零星的改线仍由勘察方完成不再计列费用。 根据审查意见有重大调整改线的仍由勘察方完成，费用单独签订补充协议。</p><p>5.2 支付方式</p><p>a.合同签订后乙方出具增值税专用发票，甲方支付乙方合同款项，支付比例与业主支付比例相同。</p><p>d.合同价款的10%作为工程的质量保证金，工程施工完毕，线路通过验收投产一年后，没有出现因勘测、地质原因而发生工程质量问题，一次结清勘测费尾款。</p><p>6 双方责任</p><p>6.1委托单位</p><p>a) 按时提供勘测设计基础资料。</p><p>b) 负责对外协议的办理。</p><p>c) 在勘测工作中，派出设计人员配合勘测工作。</p><p>d) 按时支付勘测费用。</p><p>e) 维护勘察方的勘测成果，不得擅自修改。</p><p>f) 负责协调勘察单位与其他设计专业的关系及外部协调。</p><p>g) 对勘察单位的工期、质量进行监督，必要时进行现场检查。</p><p>h) 对勘察单位提交的资料进行审核。</p><p>i) 对勘测过程中所发生的青苗赔偿进行核实。</p><p>6.2勘测单位</p><p>a) 根据合同及双方议定内容，派出能够胜任工作的专业技术人员，地质人员应具备相应的资质和能力。按中华人民共和国电力行业标准《220kv及以下架空送电线路勘测技术规程》dl/t 5076-20__开展勘测工作。</p><p>b) 对每天所勘测的数据应当晚内完成内业处理，对勘测工作的质量和安全负责。</p><p>c) 现场工作服从委托方的统一指挥和安排，并严格按委托方要求配合工作。委托方提出针对性的勘测要求时，勘测单位应积极给予支持、配合。</p><p>d) 勘测单位指派专人为该工程勘察方负责人，在勘测过程中不得离开该工程现场。</p><p>e) 勘察方必须保证在该项目上的人员、仪器的配备，现场至少应配备相应的作业组。</p><p>f) 在勘测过程中勘察方负责勘测人员及勘测民工的一切费用，且由勘察方负责勘测民工车辆，并对其车辆、交通、人员的安全负完全责任。</p><p>7违约规定</p><p>7.1委托单位</p><p>a、由于计划变更或其它原因而不履行合同时，无权请求返还预付款，并再支付勘察方已完成部分的费用后，合同相应失效。</p><p>b、由于设计变更引起勘测返工或需重做勘测时，除结清原勘测费外，应根据返工多少，增付相应的勘测费。</p><p>c、委托单位未按合同规定时间(日期)拨付勘测费，每超过一日历天，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。</p><p>7.2勘测单位</p><p>a、勘察人应按国家技术规范、标准、规程和委托方的任务委托书及技术要求进行工程勘测，按本合同规定的时间提交质量合格的勘测成果资料，并对其负责。规定日期30天未提交阶段勘测资料，应偿付逾期违约金。违约金额以该阶段勘测费的5%计算，按月累加。</p><p>b、由于勘察人提供的勘测成果资料质量不合格，勘测人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格;若勘测人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘测人应承担全部勘测费用。由于勘测错误，造成重大质量事故，而使施工返工或延误工期时，除应免收与该部分相应的勘测费外，还应支付因本次勘测失误给委托方造成的一切损失，并承担由此引起的相关责任。</p><p>c、由于勘察方原因造成勘测成果质量低劣，不能满足设计施工技术要求时，造成的返工费由勘察方承担。</p><p>d、勘察方在勘测过程中应采取严密的安全措施，确保勘测安全，并对派出车辆、人员及聘用民工的人身安全负责。</p><p>e、由于勘测单位原因未按合同规定时间(日期)提交勘测成果资料，每超过一日历天，应承担勘察费千分之一的违约金。</p><p>7.3上述未尽事项以及发生争议等问题的处理均遵循《中华人民共和国民法典》的规定执行，本着友好协商的原则解决。协商不成可向委托方所在地人民法院起诉。</p><p>7 知识产权约定</p><p>勘测成果所有权归甲方所有;乙方不得转让给第三方使用。</p><p>8 合同有效期</p><p>a) 合同经双方签字盖章后生效。</p><p>b) 合同规定的双方责任的义务履行完成后，自动失效。</p><p>9 合同份数</p><p>本合同正本 份;甲方 份;乙方 份。</p><p>发包人： 勘察人： </p><p>法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人： </p><p>地址： 地址： </p><p>邮政编码： 邮政编码： </p><p>联系人： 联系人： </p><p>电话： 电话： </p><p>传真： 传真： </p><p>开户银行： 开户银行： </p><p>银行帐号： 银行帐号： </p><p>日期： 年 月 日 日期： 年 月 日</p><h3 class='h3_title'>建设工程投标篇六</h3><p>上诉人(原审被告)内黄__________燃气有限公司，住所地__________</p><p>法定代表人：__________，职务经理。</p><p>被上诉人(原审原告)__________，男，________年____月____日生，汉族，住_________________。</p><p>被上诉人(原审被告)__________，男，________年____月____日生，汉族，住_________________。</p><p>上诉人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______号民事判决，现依法提起上诉。</p><p>上诉请求：</p><p>请求依法撤销原判，发回重审，或查明事实后依法改判：驳回被上诉人张_______原审对内黄_______燃气有限公司诉讼请求。</p><p>事实与理由：</p><p>原判认定事实不清，要求上诉人承担本案连带责任于法无据。</p><p>首先，原判认定内_______燃气有限公司_______项目部是内_______燃气有限公司是错误的。</p><p>内_______燃气有限公司是依法设立的法人企业，自公司成立以来，从未设立任何项目部，更未设立河南**项目部。原判认为“_______燃气公司的_______项目部与_______签订合作协议”无事实根据。上诉人认为，内_______燃气有限公司与内_______燃气有限公司河南_______项目部不是同一主体，不存在隶属关系，也无法律上的任何利害关系。</p><p>上诉人在_______部分乡镇包括_______开展有天然气安装工程业务，但上诉人已将该工程于_____年_____月_____日全部承包给了具有法人资质的河南_____建设工程有限公司，双方签订有《建设工程施工合同》。上诉人与河南_______建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》后，从未与任何人签订任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______项目部。被上诉人_______在原审提交的_______与内_______燃气有限公司河南**项目部签订的燃气施工内部合作协议与上诉人无关，原判将河南**项目部认定为上诉人的公司属牵强附会。</p><p>上诉人认为，本案应当举证证明内黄_______燃气有限公司河南_______项目部是否具有民事主体资格，是否具有独立承担民事责任能力，设立内黄_______燃气有限公司河南_______项目部的机构是谁。以上问题弄清楚了，其他问题也就迎刃而解了。依据民事诉讼法第64条规定，查明以上事实举证责任在被上诉人张_______一方。原判在没有查明以上事实的前提下，仅凭被上诉人提交的《燃气施工内部合作协议》冠上了上诉人的名称就认定是上诉人公司的行为是不负责任的。</p><p>其次，原判要求上诉人承担连带责任于法无据。</p><p>原审原告张_______受雇于被上诉人王_______，张_______在受雇过程中受到伤害，应当得到赔偿。而上诉人将该工程整体承包给了河南建设工程有限公司，河南_______建设工程有限公司又将该工程一部分承包给了没有建筑资质的王_______，对于张_______在工作中受到的伤害应当由王_______承担赔偿责任，河南_______建设工程有限公司承担连带责任，现原判要求上诉人承担连带责任有悖法律规定。</p><p>总之，原判认定事实不清，要求上诉人承担连带责任于法无据。望二审法院依法准入上诉人上诉请求。</p><p>此致</p><p>_______中级人民法院</p><p>上诉人：_______燃气有限公司</p><p>_____年_____月_____日</p><h3 class='h3_title'>建设工程投标篇七</h3><p>甲方：</p><p>乙方：</p><p>经甲、乙双方协商，就甲方厂区基建工程施工事项达成协议：</p><p>一、 工程名称：察右中旗环城商砼厂区内“五通一平”基础设施配套建设工程。</p><p>二、 工程建设内容：</p><p>厂区平整 院面硬化和道路建设 机井：1眼 电力基础设施</p><p>三、 承包方式：包工包料</p><p>四、 工程造价：见附表</p><p>五、 工程期限：开工日期20xx年9月1日 完工日期20xx年12月15日。</p><p>六、 质量要求：承包人必须严格按照有关规定标准施工。确保工程质量。如出现问题未达到标准，不予验收。乙方必须无条件返工。并承担返工损失。</p><p>七、 付款方式：</p><p>1、 工程峻工后，经甲方验收并合格。甲方即付给乙方工程造价款的85%。</p><p>2、 乙方剩余15%工程款作为质保金。在质保期满(质保期壹年)后两月内付清。</p><p>八、 如有其它未经事宜，甲、乙双方协商解决。</p><p>九、 本合同自甲、乙双方签字后即生效。</p><p>甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________</p><p>法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________</p><p>_________年____月____日_________年____月____日</p><h3 class='h3_title'>建设工程投标篇八</h3><p>甲方：乙方：根据《民法典》的规定，甲、乙双方在平等自愿的原则上，经协商一致，签订本合同。</p><p>一、甲方开发的 土方分项工程由乙方承包施工。</p><p>二、承包范围：</p><p>1、新建房屋的基坑土方工程和老建筑物遗留的基础砖、石、砼的挖掘，破碎、装卸、运输和清理弃至场外。</p><p>2、施工所需的机械、工具、能耗、维修等均由乙方承担。</p><p>三、承包价格：</p><p>1、土方、建筑垃圾、杂物、破碎快料外运，每立方米 元，甲方需留用的土方，乙方应在甲方指定位置及要求堆放，每立方米 元。以上价格的工作内容包括挖、装、运、卸、外运，还包括途中产生的费用和卸物的地点由乙方解决和费用承担。</p><p>2、施工时遇到体积大于0.6立方米砼、钢砼，或厚度在30厘米以上的基础需要破碎，按实际体积计算，破碎费每立方米 元。</p><p>3、砼地坪厚度超过20厘米，需要使用炮头机打，每平方米 元，含破碎物清理外运。</p><p>四、工程量、计量方式：原始地面标高每棟房屋测6-8个点的平均数，由甲、乙双方共同测量并做好记录。(监理单位进场后可同时参加)，参加人员签字后土方开挖，待基坑挖好后，基底标高再测量记录，经参加人员签字生效，(砼破碎工程也同样记录、签字生效)。记录表格采用土方测量记录单(甲方提供)。</p><p>五、施工质量和进度：乙方在施工进度中应根据甲方和监理人员指定的时间、施工范围和施工图要求进行施工，工作完成后应 甲方和监理对质量认可后双方测量签单。</p><p>六、安全、文明施工：</p><p>1、乙方应定期对所属员工进行安全生产和文明施工教育，并做好安全工作措施，现场管理人员和操作人员必须有上岗证，因安全事故而引起的一切损失由乙方承担。</p><p>2、施工过程中，遇到通信光缆，电缆和文物等重要迹象应立即停止施工，报告现场管理人员或甲方领导，待事情处理后再施工。</p><p>七、付款方式：</p><p>1、考虑到施工周期(各栋房屋不一定同时开工)，定于每月的 号结算一次，结算根据施工时每栋房子已经签字的记录单，按完成量的70﹪付款，余款待小区改期工程全部完工1个月后的3个月工作日内结清。</p><p>2、付款时凭税票并经相关人员签字注明已完成付款的房屋楼号。</p><p>八、其它事项：</p><p>1、如甲方需工程进度加快而乙方无法跟进施工时，甲方可另行施工单位进场施工。</p><p>2、由于甲方付款不到位，乙方可顺延工期。</p><p>九、本合同经双方商定，不得违约，如一方违约，则守约方有权解除合同。 如在合同履行过程中发生争议，应协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。</p><p>十、本合同一式四份，双方各执二份，经双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_________</p><p>乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________</p><p>法定代表人(签字)：_________________年____月____日</p><p>________年____月____日</p><h3 class='h3_title'>建设工程投标篇九</h3><p>常用版建设工程合同范本</p><p>承租方：(以下简称甲方)</p><p>出租方：(以下简称乙方)</p><p>根据《_____》及有关规定，为明确设备租赁双方的权利义务，甲方根据工程需要，租赁乙方施工机械(附表)，经甲乙双方友好协商，就租赁机械设备事宜签订协议如下，以便共同遵守。</p><p>一、车型：(见附表)</p><p>二、租赁使用地点：</p><p>三、租用期限：乙方接到甲方电话通知时，且机械设备到达甲方指定现场之日起计租，租期至甲方正式通知乙方退场时止，乙方因任何原因而未按通知规定时限退场的，将不再计算租赁费。</p><p>四、机械设备租赁形式及结算方式：</p><p>1、乙方以月租形式将机械设备租给甲方，月租金为人民币大写：___________元月，________元小时，租赁时间不足____月者，按实际使用天数结算。日租金月租金31天;</p><p>2、机械设备在租赁期间产生的运费由乙方自行负责;</p><p>3、租金的结算方式：甲方原则上每月____日对乙方进行租赁费结算一次，并在下月____日前支付上月租赁费用。如因甲方上级或业主拨款不到位时，乙方充分理解甲方资金的困难，同意相对延迟支付;如若甲方还需增加机械设备，增加的机械设备采用本合同中价格，费用并随本合同规定支付;</p><p>4、乙方须配备合格的司机并持有效的本机操作证，二十四小时随叫随到，以保证甲方施工需要。司机住宿、工资、伙食费用等由乙方负责。</p><p>五、甲乙双方的权利和义务</p><p>1、机械设备在租赁期间，乙方机械司机要服从甲方的.工作安排，因乙方司机不服从甲方的安排，甲方有权要求更换司机和终止合同。司机在作业期间对机械设备和自身安全负全责。严格按照机械设备操作规程操作，不得违规，否则由此引发的一切安全事故均由乙方负责，费用自理;</p><p>2、乙方负责机械设备的维修、保养、燃油、辅油等及其相应费用，完好率每月不低于28天，每低于一天从月租金扣除一天，确保甲方工程施工正常进行;</p><p>3、甲方提供工程施工场地，并保证施工环境良好。乙方同意甲方提供的施工场地和环境符合机械设备作业条件;</p><p>4、乙方为甲方提供的机械设备必须手续齐全(合格证、技术检验证等)。如因机械设备手续不全而被地方扣留等一切责任由乙方负责;</p><p>5、乙方的机械设备应保证外观整洁、技术性能良好、运转正常，满足施工需要，在机械设备出现故障且乙方不能在规定的时间内修理好时，应提前采取措施，保证甲方工程的正常施工;</p><p>6、乙方的机械设备管理人员和司机必须服从甲方的管理，严格遵守甲方的各项管理制度;</p><p>7、甲方无权将乙方的设备转租、拍卖、抵押。</p><p>六、违约责任：</p><p>1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方如违反本合同规定，将负责赔偿对方因此而带来的一切损失;</p><p>2、有关本合同一切争议，甲乙双方应该根据《_____》及其他相关法律的有关条款友好协商解决;</p><p>3、本合同一式三份，甲方执二份、乙方执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。机械设备退场结算后合同自行作废。</p><p>甲方(盖章)：乙方(盖章)：</p><p>代表人：代表人：</p><p>经办人：电话：</p><p>身份证号码：</p><p>签订时间：签订地点：</p><h3 class='h3_title'>建设工程投标篇十</h3><p>?合同编号_________</p><p>需方(甲方)：__________________</p><p>供方(乙方)：__________________</p><p>依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》及其它有关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就石材加工生产及相关服务达成如下协议。</p><p>第一条石材供料</p><p>1.甲方委托乙方加工：___________________________。(石材)详见附件《石材供料单》。</p><p>2.石材供料时间：_______________________________。</p><p>3.交付地点为(选择一项)</p><p>□施工现场：____________________________________。</p><p>□甲方指定的材料存放地点：______________________。</p><p>□双方约定的其他地点：__________________________。</p><p>4.甲乙双方根据合同要求及供料进度确定具体批次的石材产品的交付时间和地点。</p><p>第二条承接方式</p><p>1.甲方应在_______年_______月_______日前向乙方提供设计方案或技术要求，就相关要求向乙方进行书面告知。乙方按照甲方的设计要求，制定加工方案。</p><p>2.乙方提供石材原材料、加工设备和技术人员应按甲方要求，并接受甲方检验。</p><p>甲方提供原材料的，乙方应及时检验，如有不符合约定要求的应当 日内通知甲方更换、补齐或者采取其他补救措施。甲乙双方不得擅自更换加工原材料的品种和等级。</p><p>3.乙方需要第三方协助完成工作的，工作成果由乙方负责。</p><p>4.一方要求设计方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方应尽保密义务。</p><p>第三条质量要求</p><p>乙方向甲方交付的成品石材应当符合以下标准(选择一项)</p><p>□国家标准</p><p>□行业标准</p><p>□双方约定标准：________________________________。</p><p>第四条运输与装卸</p><p>1.成品石材的运输由(选择一项)：□甲方负责 □乙方负责;石材在运输中发生的损毁由负责运输的一方负责，运费由_____方承担。</p><p>2.成品石材运到工程施工现场应由(选择一项)：□甲方装卸□乙方装卸;石材在装卸中发生的损毁由负责装卸的一方负责，装卸费由_______方承担。</p><p>第五条验收</p><p>1.乙方按照合同要求在出厂前自检，并向甲方出具“石材产品出厂质量保证书”(以下简称“质保书”)。乙方在向甲方供料交付的同时，甲方应派专人与乙方一同验收，验收完成后甲方应当同时出具验收单;实际交付石材的品种、规格、数量等，依据甲方向乙方出具的验收单确认。质保书及验收单为本合同附件。</p><p>2.成品石材的运输由甲方负责的，甲方在装运前验收，并出具验收单。成品石材的运输由乙方负责的，甲方在装运后验收，并出具验收单。</p><p>第六条合同价款与支付方式</p><p>1.合同总价：人民币_____________________(大写)。</p><p>2.支付方式</p><p>(1)合同签订后_______日内(或另行约定______________)，甲方向乙方支付合同总价款的_______%作为预付款，计人民币_________ 元，双方约定预付款处理方式：_____________________。</p><p>(2)款项支付(选择一项)</p><p>□按供料进度，每_______(时间)结算一次。甲方应于收到乙方结算报表后_______日内核实并支付进度款。</p><p>□按供料进度，每_______(数量)结算一次。甲方应于收到乙方结算报表后_______日内核实并支付进度款。</p><p>3.合同价款结算方式为：____________________________。</p><p>4.供料进度款支付达到合同总价款的______%时，不再按进度付款。待完工验收后_______天内支付余款，甲方暂留合同总价款的______%作为保修金，甲方应在保修期满后_______天内结算，将剩余保修金和银行同期存款利息一次性退还乙方。</p><p>第七条违约责任</p><p>1.乙方交付的石材质量不符合本合同要求，甲方有权要求乙方整改并达标后继续供料;对不达标但仍可使用的，甲方有权要求乙方减少价款;因重新供料而产生的费用由乙方承担。改进后仍不能达标以及不能重新供料的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。</p><p>2.乙方逾期交付石材的，甲方有权要求乙方继续履行，并向甲方支付违约金，违约金每日按合同总价款______%支付。</p><p>3.因甲方原因导致迟延交付的，甲方应向乙方支付违约金，违约金每日按合同总价款______%支付。</p><p>4.甲方逾期支付合同价款的，应向乙方支付违约金，违约金每日按合同总价款______%支付，乙方对已加工的成品石材享有留置权。</p><p>5.其他违约责任：____________________________。</p><p>第八条保修</p><p>1.保修期限_______年，保修期从甲方代表在验收记录上签字之日算起。</p><p>2.保修项目____________________________。</p><p>3.保修内容____________________________。</p><p>4.保修期内，因乙方供应材料发生质量问题由乙方承担修补、更换的责任。乙方应在接到修理通知之后7天内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的费用，由甲方承担。</p><p>第九条合同变更与未尽事宜补充</p><p>1.乙方开始加工后，甲方变更加工或相关服务要求应与乙方协商，并制定书面补充合同或者以本合同为标准计算变更部分的合同价款;因变更造成乙方的损失由甲方承担。</p><p>2.合同履行过程中发生的与合同有关但无合同约定的事宜，双方应友好协商解决，并以书面形式达成补充协议，与合同条款具有相同效力。</p><p>第十条其他事项____________________________。</p><p>第十一条争议处理</p><p>因本合同发生争议，双方可以协商解决或提交上海石材行业协会调解;或按照下列第_______项方式解决。</p><p>1.向上海仲裁委员会申请仲裁。</p><p>2.向人民法院提起诉讼。</p><p>第十二条本合同生效后双方可以向上海石材行业协会备案。</p><p>第十三条附则</p><p>1.本合同由甲乙双方签字或盖章后生效。</p><p>2.本合同一式_______份，双方各执_______份。</p><p>甲方：________________________乙方：________________________</p><p>签订人：_______职务：_______签订人：_______职务：_______</p><p>负责人：______________________负责人：______________________</p><p>住所地：______________________住所地：______________________</p><p>电话：________________________电话：________________________</p><p>___________年______月_______日___________年______月_______日</p><p>附件：石材供料单</p><h3 class='h3_title'>建设工程投标篇十一</h3><p>反诉人(本诉被告)：_________________有限公司</p><p>法定代表人：_________________。</p><p>联系电话：_________________被反诉人(本诉原告)：_________________有限公司。</p><p>法定代表人：_________________。</p><p>住所：_________________昆号。</p><p>联系电话：_________________</p><p>反诉人就被反诉人混凝土买卖合同纠纷一案，对被反诉人提起反诉。</p><p>反诉请求</p><p>1、请求判令被反诉人赔偿反诉人机械租赁、工期延误、人员误工等损失共588670元;</p><p>2、本案的诉讼费、签定费及相关费用由被反诉人承担</p><p>事实和理由</p><p>20__年8月18日，反诉人与被反诉人的法人委托代表(广东阳江市人)签订《商品混凝土购销合同》，被反诉人未能按合同和建筑规范要求按时按质提供给反诉人混凝土，混凝土质量存在问题，且在运送混凝土中经常误时，造成所浇筑混凝土的质量、结构、防水出现冷缝等质量问题。但反诉人本着友好合作目的，并未向被反诉人提出索赔，直至20__年1月7日向，反诉人仍主动向被反诉人的对单，并一直按约向被反诉人的法人委托代表谭兴华付款。20__年10月，被反诉人的法人委托代表辞职离开云南筑城混凝土公司，被反诉人一直未通知反诉人，造成20__年1月份双方未对单，反诉人找不着付款对象。且20__年1月11日，被反诉人在未通知反诉人的情况下，单方停止供货，造成反诉人严重经济损失。</p><p>综上，反诉人认为，由于被反诉人内部人员、产品质量管理混乱，导致反诉人严重经济损失，故反诉至贵院，请依法支持反诉请求。</p><p>原告人：_____________(盖章)</p><p>__________年_____月_____日</p><h3 class='h3_title'>建设工程投标篇十二</h3><p>发包人(全称)：贵州佛龙开发有限公司</p><p>承包人(全称)：四川三和恒生建筑工程有限责任公司</p><p>依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。</p><p>一、工程概况</p><p>工程名称：贵州凯里小区建设项目</p><p>工程地点：贵州凯里市</p><p>工程内容：由建筑设计院设计施工图中确定的工作内容：土建工程、安装工程、消防工程、小区环境、市政管网工程</p><p>群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号：___________________</p><p>资金来源：自筹资金</p><p>二、工程承包范围</p><p>承包范围：设计图所列的施工范围</p><p>三、合同工期：</p><p>开工日期：</p><p>竣工日期：</p><p>合同工期总日历天数_________________天</p><p>四、质量标准</p><p>工程质量标准：合格</p><p>五、合同价款</p><p>金额(大写)：_____________________________元(人民币)￥：_____________________________元</p><p>六、组成合同的文件</p><p>组成本合同的文件包括：</p><p>1、本合同协议书</p><p>2、中标通知书</p><p>3、投标书及其附件</p><p>4、本合同专用条款</p><p>5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单</p><p>9、工程报价单或预算书</p><p>双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。</p><p>七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。</p><p>八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。</p><p>九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。</p><p>十、合同生效</p><p>合同订立时间：________年__________月__________日</p><p>合同订立地点：</p><p>本合同双方约定_________________________________________________________后生效。</p><p>发包人：(公章)_______________________承包人：(公章)______________________________</p><p>住所：_______________________________住所：______________________________________</p><p>法定代表人：_________________________法定代表人：________________________________</p><p>委托代表人：_________________________委托代表人：________________________________</p><p>电话：_______________________________电话：______________________________________</p><p>传真：_______________________________传真：______________________________________</p><p>开户银行：___________________________开户银行：__________________________________</p><p>账号：_______________________________账号：______________________________________</p><p>邮政编码：__________________________邮政编码：_________________________________。</p></div></div>
页:
[1]