meili 发表于 2022-12-31 21:08:09

建设工程城乡监理合同范本(13篇)

<p>随着法律观念的日渐普及,我们用到合同的地方越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编为大家整理的合同范本,仅供参考,大家一起来看看吧。</p><h3 class='h3_title'>建设工程城乡监理合同范本篇一</h3><p>制定</p><p>国家工商行政管理总局</p><p>第一部分 协议书</p><p>委托人(全称):</p><p>监理人(全称):</p><p>根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。</p><p>一、工程概况</p><p>1. 工程名称: ;</p><p>2. 工程地点: ;</p><p>3. 工程规模: ;</p><p>4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 。</p><p>二、词语限定</p><p>协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。</p><p>三、组成本合同的文件</p><p>1. 协议书;</p><p>2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);</p><p>3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);</p><p>4. 专用条件;</p><p>5. 通用条件;</p><p>6. 附录,即:</p><p>附录a 相关服务的范围和内容</p><p>附录b 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备</p><p>本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。</p><p>四、总监理工程师</p><p>总监理工程师姓名: ,身份证号码: ,注册号: 。</p><p>五、签约酬金</p><p>签约酬金(大写): (¥ )。</p><p>包括:</p><p>1. 监理酬金: 。</p><p>2. 相关服务酬金: 。</p><p>其中:</p><p>(1)勘察阶段服务酬金: 。</p><p>(2)设计阶段服务酬金: 。</p><p>(3)保修阶段服务酬金: 。</p><p>(4)其他相关服务酬金: 。</p><p>六、期限</p><p>1. 监理期限:</p><p>自 年 月 日始,至 年 月 日止。</p><p>2. 相关服务期限:</p><p>(1)勘察阶段服务期限自 年 月 日始,至 年 月 日止。</p><p>(2)设计阶段服务期限自 年 月 日始,至 年 月 日止。</p><p>(3)保修阶段服务期限自 年 月 日始,至 年 月 日止。</p><p>(4)其他相关服务期限自 年 月 日始,至 年 月 日止。</p><p>七、双方承诺</p><p>1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。</p><p>2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。</p><p>八、合同订立</p><p>1. 订立时间: 年 月 日。</p><p>2. 订立地点: 。</p><p>3. 本合同一式 份,具有同等法律效力,双方各执</p><p>份。</p><p>委托人: (盖章) 监理人: (盖章)</p><p>住所: 住所:</p><p>邮政编码: 邮政编码:</p><p>法定代表人或其授权 法定代表人或其授权</p><p>的代理人:(签字) 的代理人:(签字)</p><p>开户银行: 开户银行:</p><p>账号: 账号:</p><p>电话: 电话:</p><p>传真: 传真:</p><p>电子邮箱: 电子邮箱:</p><p>第二部分 通用条件</p><p>1. 定义与解释</p><p>1.1 定义</p><p>除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义:</p><p>1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。</p><p>1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方,及其合法的继承人或受让人。</p><p>1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方,及其合法的继承人。</p><p>1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人,及其合法的继承人。</p><p>1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ,依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。</p><p>1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ,按照本合同约定,在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。</p><p>1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。</p><p>1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。</p><p>1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。</p><p>1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权,全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。</p><p>1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务,委托人按照本合同约定给付监理人的金额。</p><p>1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作,委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。</p><p>1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作,委托人应给付监理人的金额。</p><p>1.1.14 “一方”是指委托人或监理人;“双方”是指委托人和监理人;“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。</p><p>1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。</p><p>1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。</p><p>1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。</p><p>1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。</p><p>1.2 解释</p><p>1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时,应以中文为准。</p><p>1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外,本合同文件的解释顺序如下:</p><p>(1)协议书;</p><p>(2)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);</p><p>(3)专用条件及附录a、附录b;</p><p>(4)通用条件;</p><p>(5)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)。</p><p>双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。</p><p>2. 监理人的义务</p><p>2.1 监理的范围和工作内容</p><p>2.1.1 监理范围在专用条件中约定。</p><p>2.1.2 除专用条件另有约定外,监理工作内容包括:</p><p>(1)收到工程设计文件后编制监理规划,并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要,编制监理实施细则;</p><p>(2)熟悉工程设计文件,并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;</p><p>(3)参加由委托人主持的第一次工地会议;主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议;</p><p>(4)审查施工承包人提交的施工组织设计,重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性;</p><p>(5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;</p><p>(6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;</p><p>(7)审查施工承包人提交的施工进度计划,核查承包人对施工进度计划的调整;</p><p>(8)检查施工承包人的试验室;</p><p>(9)审核施工分包人资质条件;</p><p>(10)查验施工承包人的施工测量放线成果;</p><p>(11)审查工程开工条件,对条件具备的签发开工令;</p><p>(12)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性,并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检;</p><p>(13)审核施工承包人提交的工程款支付申请,签发或出具工程款支付证书,并报委托人审核、批准;</p><p>(14)在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施工安全存在事故隐患的,要求施工承包人整改并报委托人;</p><p>(15)经委托人同意,签发工程暂停令和复工令;</p><p>(16)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准;</p><p>(17)验收隐蔽工程、分部分项工程;</p><p>(18)审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项;</p><p>(19)审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告;</p><p>(20)参加工程竣工验收,签署竣工验收意见;</p><p>(21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;</p><p>(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。</p><p>2.1.3 相关服务的范围和内容在附录a中约定。</p><p>2.2 监理与相关服务依据</p><p>2.2.1 监理依据包括:</p><p>(1)适用的法律、行政法规及部门规章;</p><p>(2)与工程有关的标准;</p><p>(3)工程设计及有关文件;</p><p>(4)本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。</p><p>双方根据工程的行业和地域特点,在专用条件中具体约定监理依据。</p><p>2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。</p><p>2.3 项目监理机构和人员</p><p>2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构,配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。</p><p>2.3.2本合同履行过程中,总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定,以保证监理工作正常进行。</p><p>2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时,应提前7天向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换;监理人更换项目监理机构其他监理人员,应以相当资格与能力的人员替换,并通知委托人。</p><p>2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员:</p><p>(1)严重过失行为的;</p><p>(2)有违法行为不能履行职责的;</p><p>(3)涉嫌犯罪的;</p><p>(4)不能胜任岗位职责的;</p><p>(5)严重违反职业道德的;</p><p>(6)专用条件约定的其他情形。</p><p>2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。</p><p>2.4 履行职责</p><p>监理人应遵循职业道德准则和行为规范,严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。</p><p>2.4.1 在监理与相关服务范围内,委托人和承包人提出的意见和要求,监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时,监理人应协助委托人、承包人协商解决。</p><p>2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时,监理人应提供必要的证明资料。</p><p>2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内,处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围,应以书面形式报委托人批准。</p><p>在紧急情况下,为了保护财产和人身安全,监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时,应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。</p><p>2.4.4 除专用条件另有约定外,监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的,有权要求承包人予以调换。</p><p>2.5 提交报告</p><p>监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。</p><p>2.6 文件资料</p><p>在本合同履行期内,监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后,应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。</p><p>2.7 使用委托人的财产</p><p>监理人无偿使用附录b中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外,委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产,监理人应妥善使用和保管,在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人,并按专用条件约定的时间和方式移交。</p><p>3.委托人的义务</p><p>3.1 告知</p><p>委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更,应及时通知承包人。</p><p>3.2 提供资料</p><p>委托人应按照附录b约定,无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中,委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。</p><p>3.3 提供工作条件</p><p>委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。</p><p>3.3.1 委托人应按照附录b约定,派遣相应的人员,提供房屋、设备,供监理人无偿使用。</p><p>3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系,为监理人履行本合同提供必要的外部条件。</p><p>3.4 委托人代表</p><p>委托人应授权一名熟悉工程情况的代表,负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内,将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时,应提前7天通知监理人。</p><p>3.5 委托人意见或要求</p><p>在本合同约定的监理与相关服务工作范围内,委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人,由监理人向承包人发出相应指令。</p><p>3.6 答复</p><p>委托人应在专用条件约定的时间内,对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜,给予书面答复。逾期未答复的,视为委托人认可。</p><p>3.7 支付</p><p>委托人应按本合同约定,向监理人支付酬金。</p><p>4. 违约责任</p><p>4.1 监理人的违约责任</p><p>监理人未履行本合同义务的,应承担相应的责任。</p><p>4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的,监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的,其承担赔偿金额由双方协商确定。</p><p>4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时,监理人应赔偿委托人由此发生的费用。</p><p>4.2 委托人的违约责任</p><p>委托人未履行本合同义务的,应承担相应的责任。</p><p>4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的,委托人应予以赔偿。</p><p>4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时,应赔偿监理人由此引起的费用。</p><p>4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天,应按专用条件约定支付逾期付款利息。</p><p>4.3 除外责任</p><p>因非监理人的原因,且监理人无过错,发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失,监理人不承担赔偿责任。</p><p>因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时,双方各自承担其因此而造成的损失、损害。</p><p>5. 支付</p><p>5.1 支付货币</p><p>除专用条件另有约定外,酬金均以人民币支付。涉及外币支付的,所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。</p><p>5.2 支付申请</p><p>监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前,向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额,并列出当期应支付的款项及其金额。</p><p>5.3 支付酬金</p><p>支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。</p><p>5.4 有争议部分的付款</p><p>委托人对监理人提交的支付申请书有异议时,应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内,以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付,有异议部分的款项按第7条约定办理。</p><p>6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止</p><p>6.1生效</p><p>除法律另有规定或者专用条件另有约定外,委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。</p><p>6.2变更</p><p>6.2.1 任何一方提出变更请求时,双方经协商一致后可进行变更。</p><p>6.2.2除不可抗力外,因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时,监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。</p><p>6.2.3合同生效后,如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时,监理人应立即通知委托人。除不可抗力外,其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作,附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。</p><p>6.2.4合同签订后,遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的,双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的,双方应通过协商进行相应调整。</p><p>6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时,正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。</p><p>6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时,正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。</p><p>6.3 暂停与解除</p><p>除双方协商一致可以解除本合同外,当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时,另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。</p><p>6.3.1 在本合同有效期内,由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义,经双方协商一致,可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前,监理人应作出合理安排,使开支减至最小。</p><p>因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失,除依法可以免除责任的情况外,应由委托人予以补偿,补偿金额由双方协商确定。</p><p>解除本合同的协议必须采取书面形式,协议未达成之前,本合同仍然有效。</p><p>6.3.2 在本合同有效期内,因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停,委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作,并将开支减至最小。除不可抗力外,由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。</p><p>暂停部分监理与相关服务时间超过182天,监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知;暂停全部工作时间超过182天,监理人可发出解除本合同的通知,本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日,且应承担第4.2款约定的责任。</p><p>6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时,委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释,则可在7天内发出解除本合同的通知,自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日,但监理人应承担第4.1款约定的责任。</p><p>6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项,可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排,监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复,监理人可向委托人发出解除本合同的通知,自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。</p><p>6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时,一方应立即通知另一方,可暂停或解除本合同。</p><p>6.3.6 本合同解除后,本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。</p><p>6.4 终止</p><p>以下条件全部满足时,本合同即告终止:</p><p>(1)监理人完成本合同约定的全部工作;</p><p>(2)委托人与监理人结清并支付全部酬金。</p><p>7. 争议解决</p><p>7.1协商</p><p>双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。</p><p>7.2调解</p><p>如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议,可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。</p><p>7.3仲裁或诉讼</p><p>双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。</p><p>8. 其他</p><p>8.1 外出考察费用</p><p>经委托人同意,监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。</p><p>8.2 检测费用</p><p>委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用,由委托人支付,支付时间在专用条件中约定。</p><p>8.3 咨询费用</p><p>经委托人同意,根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付,支付时间在专用条件中约定。</p><p>8.4 奖励</p><p>监理人在服务过程中提出的合理化建议,使委托人获得经济效益的,双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后,与最近一期的正常工作酬金同期支付。</p><p>8.5 守法诚信</p><p>监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。</p><p>8.6 保密</p><p>双方不得泄露对方申明的保密资料,亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料,保密事项在专用条件中约定。</p><p>8.7 通知</p><p>本合同涉及的通知均应当采用书面形式,并在送达对方时生效,收件人应书面签收。</p><p>8.8 著作权</p><p>监理人对其编制的文件拥有著作权。</p><p>监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外,如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料,应当征得委托人的同意。</p><p>第三部分 专用条件</p><p>1. 定义与解释</p><p>1.2 解释</p><p>1.2.1 本合同文件除使用中文外,还可用 。</p><p>1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为: 。</p><p>2. 监理人义务</p><p>2.1 监理的范围和内容</p><p>2.1.1 监理范围包括:</p><p>。</p><p>2.1.2 监理工作内容还包括:</p><p>。</p><p>2.2 监理与相关服务依据</p><p>2.2.1 监理依据包括:</p><p>。</p><p>2.2.2 相关服务依据包括: 。</p><p>2.3项目监理机构和人员</p><p>2.3.4 更换监理人员的其他情形: 。</p><p>2.4 履行职责</p><p>2.4.3 对监理人的授权范围:</p><p>。</p><p>在涉及工程延期 天内和(或)金额 万元内的变更,监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。</p><p>2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件: 。</p><p>2.5 提交报告</p><p>监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数:</p><p>。</p><p>2.7 使用委托人的财产</p><p>附录b中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于: 。</p><p>监理人应在本合同终止后 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备,移交的时间和方式为: 。</p><p>3. 委托人义务</p><p>3.4 委托人代表</p><p>委托人代表为: 。</p><p>3.6 答复</p><p>委托人同意在 天内,对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。</p><p>4. 违约责任</p><p>4.1 监理人的违约责任</p><p>4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定:</p><p>赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)</p><p>4.2 委托人的违约责任</p><p>4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定:</p><p>逾期付款利息=当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数</p><p>5. 支付</p><p>5.1 支付货币</p><p>币种为: ,比例为: ,汇率为: 。</p><p>5.3 支付酬金</p><p>正常工作酬金的支付:</p><p>支付次数支付时间支付比例支付金额(万元)</p><p>首付款本合同签订后7天内</p><p>第二次付款</p><p>第三次付款</p><p>……</p><p>最后付款监理与相关服务期届满14天内</p><p>6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止</p><p>6.1 生效</p><p>本合同生效条件: 。</p><p>6.2 变更</p><p>6.2.2 除不可抗力外, 因非监理人原因导致本合同期限延长时,附加工作酬金按下列方法确定:</p><p>附加工作酬金=本合同期限延长时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)</p><p>6.2.3附加工作酬金按下列方法确定:</p><p>附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监理与相关服务期限(天)</p><p>6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定:</p><p>正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程费)</p><p>6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时,按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。</p><p>7. 争议解决</p><p>7.2 调解</p><p>本合同争议进行调解时,可提交 进行调解。</p><p>7.3 仲裁或诉讼</p><p>合同争议的最终解决方式为下列第 种方式:</p><p>(1)提请 仲裁委员会进行仲裁。</p><p>(2)向 人民法院提起诉讼。</p><p>8. 其他</p><p>8.2 检测费用</p><p>委托人应在检测工作完成后 天内支付检测费用。</p><p>8.3 咨询费用</p><p>委托人应在咨询工作完成后 天内支付咨询费用。</p><p>8.4 奖励</p><p>合理化建议的奖励金额按下列方法确定为:</p><p>奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率;</p><p>奖励金额的比率为 %。</p><p>8.6 保密</p><p>委托人申明的保密事项和期限: 。</p><p>监理人申明的保密事项和期限: 。</p><p>第三方申明的保密事项和期限: 。</p><p>8.8著作权</p><p>监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件:</p><p>。</p><p>9. 补充条款</p><p>。</p><p>附录a 相关服务的范围和内容</p><p>a-1 勘察阶段:</p><p>。</p><p>a-2 设计阶段:</p><p>。</p><p>a-3 保修阶段:</p><p>。</p><p>a-4 其他(专业技术咨询、外部协调工作等):</p><p>。</p><p>附录b 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备</p><p>b-1 委托人派遣的人员</p><p>名称数量工作要求提供时间</p><p>1. 工程技术人员</p><p>2. 辅助工作人员</p><p>3. 其他人员</p><p>b-2 委托人提供的房屋</p><p>名称数量面积提供时间</p><p>1. 办公用房</p><p>2. 生活用房</p><p>3. 试验用房</p><p>4. 样品用房</p><p>用餐及其他生活条件</p><p>b-3 委托人提供的资料</p><p>名称份数提供时间备注</p><p>1. 工程立项文件</p><p>2. 工程勘察文件</p><p>3. 工程设计及施工图纸</p><p>4. 工程承包合同及其他相关合同</p><p>5. 施工许可文件</p><p>6. 其他文件</p><p>b-4 委托人提供的设备</p><p>名称数量型号与规格提供时间</p><p>1. 通讯设备</p><p>2. 办公设备</p><p>3. 交通工具</p><p>4. 检测和试验设备</p><p>委托人: (盖单位章) 监理人: (盖单位章)</p><p>法定代表人 法定代表人</p><p>或其委托代理人: 或其委托代理人:</p><p>年 月 日 年 月 日</p><h3 class='h3_title'>建设工程城乡监理合同范本篇二</h3><p>甲方: (以下简称甲方)</p><p>乙方:身份证号: (以下简称乙方)</p><p>为了提高企业竞争能力,扩大企业的经营规模,根据国家有关法律法规的规定,甲、乙双方经协商一致,签订内部承包经营协议如下:</p><p>一、甲方授权乙方签订的建设工程合同,乙方实行自主经营,独立核算,自负盈亏的运营模式,所有的业务开支和办公费用由乙方承担,并独自承担经营过程中的债权债务和由此引发的全部经济风险、安全和法律责任。</p><p>二、承包方式及要求</p><p>1、工程管理费:甲方收取乙方承建项目工程合同价款的 %作为公司管理费,乙方不承担额外费用,甲方出具企业外出经营许可证给乙方,工程所有税收由乙方承担,工程款发票由乙方在工程所在地税务主管部门按税法依法缴纳税费,费用由乙方承担,乙方不能偷税、漏税,一经出现一切经济损失和法律责任概由乙方承担,甲方不承担任何责任,甲方不得挪用项目工程款,工程款到账后必须当天支付乙方,</p><p>第一次款项到账时,扣除</p><p>第一次款项的税金及管理费,剩余款项一次性支付给乙方,工程款</p><p>第二次到账后,把合同价款内的税金发票及工程管理费一次性扣除,剩余款项一次性支付给乙方。</p><p>2、甲方有权对乙方的经营状况进行监督指导,享受财务监督权、审核权、工程质量和安全检查权,乙方应当自觉接受甲方的监督,并尊重甲方派驻管理人员的权利,定期向甲方报告工作,听取意见和建 议。</p><p>三、甲方的义务</p><p>1、甲方在本协议生效之后,甲方协助乙方办理该工程的一切相关事宜。</p><p>四、工程管理</p><p>1、乙方承担为承接工程发生的招标费用、报建费用、施工过程的各项成本、工程保修期间所发生的费用、直至该协议终止前所发生的其他费用均由乙方承担。</p><p>2、项目中标后,乙方必须根据工程的规模、“质量和工期的要求及甲方与业主所签施工合同的要求,尽快组建项目经理部,选派得力的领导班子的施工队伍,提供实施工程所需资金、技术人员、机械和材料物资。</p><p>3、乙方为承担管辖范围内的工程负全面责任,严格执行国家施工验收规范、质量管理条例和强制性标准条文,甲方与建设单位签订的建设工程施工合同所规定的,承包人的全部责任和义务和甲方的各项工程质量管理制度,信守合同,维护甲方的信誉,全面负责工程的实施、养护,直至工程圆满通过竣工验收,承担保修期责任完成为止,若因履约不善造成的全部违约责任由乙方承担。</p><p>4、乙方必须贯彻落实国家、地方、行业的安全生产方针、政策、法规、标准和各项规章制度,对管辖范围内施工项目的安全生产负全面责任,发生一切大小事故概由乙方承担经济损失和法律责任。</p><p>5、乙方必须服从甲方下达的创安全文明工地计划,并负责实施。</p><p>6、乙方应定期组织安全质量生产检查,坚持“安全</p><p>第一,预防为主”的安全方针,严格执行安全奖罚制度。研究解决安全质量生产中存在的问题,对存在的安全质量问题应及时整改,消除安全隐患。</p><p>7、乙方必须组织并主持各种安全设施、设备的审查和验收,发现问题及时采取纠正措施。</p><p>8、乙方必须执行甲方的各项安全质量生产管理和环境、职业健康安全管理体系要求,服从公司的安全质量生产管理,接受公司的安全生产监督检查。定期向公司通报安全质量生产情况。如因乙方违约造成甲方经济损失、行政处罚等影响公司的名誉的,由乙方承担一切经济损失和法律责任,赔偿甲方名誉损失费和经济损失。</p><p>五、经营及相关管理</p><p>1、乙方不得超过甲方所授权范围进行经营,不得随意将承建工程进行转包。</p><p>2、对乙方需要甲方配合招投标工程预审文件、投标文件编制的,甲方认真积极配合力争符合相关文件编制要求,由此发生的差旅费及为达到文件编制要求所发生的一切费用由乙方承担,实报实销。经乙方要求甲方管理人员出差者,其经办人员的差旅费用、出差补贴、双休日加班费用(按国家劳动法有关规定)及对拟投标工程所开支的经费由乙方负责承担。</p><p>六、违约责任及协议解除</p><p>1、在工程竣工验收合格后,乙方将应项目经营内的各项债权债务处理完毕,如有债务纠纷,由乙方承担全部责任。</p><p>2、乙方承担违反甲方规章制度所签订合同、文件的经济、无限期法律责任。</p><p>3、乙方必须守法经营,若经营管理不善或出现安全事故导致通报处罚、停止投标或其他行政处罚导致降低资质的,甲方有权用该工程款支付相应费用,由乙方承担由此产生的经济损失和法律责任。</p><p>七、未尽事宜在双方协商后补充,有关本项目事项的洽商、变更等书面协议或文件视为本协议的组成部分,补充协议与本协议具有同等法律效力。本协议一式贰份,各持壹份。</p><p>八、附件:</p><p>1、甲方必须提供给乙方项目授权委托书,全权处理项目所有一切事务。</p><p>2、乙方提供给甲方本人身份证复印件一份。</p><p>甲方:</p><p>乙方:</p><p>________年____月____日</p><p>________年____月____日</p><h3 class='h3_title'>建设工程城乡监理合同范本篇三</h3><p>甲方:_________</p><p>乙方:_________</p><p>根据《中华人民共和国民法典》的有关规定,结合本项目的具体情况,经双 方协商,签订本合同,共同遵守。</p><p>第一条 概况</p><p>1、项目名称:_________。</p><p>2、项目地点:_________。</p><p>3、项目内容:综合布线系统施工和测试,辅材和线管线槽的采购、安装铺设。</p><p>第二条 工期</p><p>1 、本项目的施工期限为合同签订后的_________个工作日。</p><p>2 、遇到下列情况之一者,经甲方审核批准后,工期可做相应调整。</p><p>2.1 、重大设计变更(指设计功能改变、在关键线路上的改变)造成的工期 变化,并经甲方书面确认;</p><p>2.2 、 双方书面确认的计划工期改变;</p><p>2.3 、不可抗力因素。</p><p>第三条 承包方式和造价</p><p>1、承包方式:包工包料(具体内容参见网络工程设备报价清单)。</p><p>2、项目总造价:人民币(大写):(_________)。工程 施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件,项目最后造价按实际 施工工程量结算。</p><p>第四条 付款方式、结算方式</p><p>(一)付款方式</p><p>1、在合同签定后,甲方向乙方支付合同总价的30%,即人民币(大写) 。 ( _________);</p><p>3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的 65%, 即人民币(大写) 。(__________________ );</p><p>(二)结算方式:</p><p>1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量, 本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。</p><p>2、若甲方需求有变更时,工程施工时发生增项部分,合同总价报价清单已有 的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有 的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程 施工时发生减项部分的计算。</p><p>第五条 材料供应</p><p>1、材料供应:施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后,方可使用。</p><p>2、采用新型材料和代用材料时,乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行 使用。</p><p>第六条 甲、乙双方责任</p><p>(一)甲方责任</p><p>1、为乙方的施工提供必要的便利条件,并协调水源、电源,提供材料的合 理堆放场地,协助乙方顺利进行施工。</p><p>2、按合同规定及时支付工程款项。</p><p>3、指定项目负责人一名,负责与业主及相关协作单位的协调工作,为乙方 提供可持续施工的作业面,并负责平时乙方增、减项的签证。</p><p>4、组织本工程项目的竣工验收。</p><p>(二)乙方责任</p><p>1、按合同规定按时完成并交付该工程。</p><p>2、严格按照甲方与最终用户确认的施工图纸施工。</p><p>3、负责本合同附件明确的材料采购、保管、运输、安装、保修。</p><p>4、接受甲方和当地安全质量监督部门的监督。</p><p>5、因乙方的过错造成工程有质量问题时,经甲方确认后,乙方必须在三天 内采取有效措施纠正,并承担由此造成甲方的经济损失,承担相应的法 律责任。</p><p>6、在合同履行过程中,双方有异议应及时协商解决,未经甲方同意乙方不 应随意停工或借故拖延工期。</p><p>7、服从甲方施工现场的一切规定和要求,承担因自身原因违反有关规定造 成的损失和罚款。</p><p>8、负责施工场地的安全防火,文明施工,施工工人人身安全及卫生等工作。</p><p>第七条 工程项目及设计的变更、修改甲方因最终客户需要,作出设计变更时,应书面通知乙方,经确认后签证, 若由此导致工程延期的,工期应当顺延。在施工过程中若甲方提供的施工内容及 图纸与投标内容及图纸不同处,按实际情况作增项或减项处理,由乙方提出书面 报告,乙方协助甲方共同经业主及监理方签证确认。</p><p>第八条 工程质量</p><p>1、乙方必须严格按施工图纸及说明和有关操作规程精心施工,工程质量必须符合设计要求,达到施工图说明和国家颁发的现行施工验收规范的验收标准。</p><p>2、本工程承包范围内所有的单项工程的质量,均达到国家或行业的质量验收评定标准。双方如对工程质量有争议,请质量监督部门仲裁,仲裁费用及因此 造成的损失由责任方承担。</p><p>第九条 竣工验收</p><p>1、工程竣工三天内,乙方将全部有效的技术档案资料二份,送交甲方,确定 验收日期,并组织进行验收,验收合格之日即为竣工日期。验收不合格, 乙方应在甲方的限期内进行整改,再实行验收,并以最后验收合格的日期 作为竣工日期。</p><p>2、工程验收应以施工图纸、图纸会审记录、有关设计变更的书面文件、国家 颁发的施工及验收规范和质量检验标准等为依据。</p><p>3、隐蔽工程在验收通过前不得封闭。</p><p>第十条 违约责任</p><p>(一)甲方违约责任甲方不按规定支付工程款,乙方除有权要求甲方支付工程款外, 另外每日按 尚未支付的项目款项的千分之三向乙方支付违约金。</p><p>(二)乙方违约责任</p><p>1、乙方不按规定按时完成该工程,甲方除有权要求乙方完成该工程外,另 外每日按合同总价的千分之三向甲方支付违约金。</p><p>2、工程施工过程中发生质量事故或乙方使用的设备、材料如质量不符合设计要求、行业标准或国家标准的,甲方有权让乙方返工整改,并由乙方承担由此 而引起的一切经济、法律责任。</p><p>3、合同履行过程中若出现乙方严重违反合同重要条款,甲方有权终止合同, 并终止支付未结算的工程款。</p><p>第十一条 合同争议遇人力不可抗拒的自然灾害损失,由甲乙双方友好协商解决,协商不成,则 由____市经济合同仲裁委员会裁定。</p><p>第十二条 工程保修工程竣工验收合格之日起半年内为保修期。保修期内如发生工程质量的问题,由乙方按甲乙双方商定的限期进行维修,设备保修期按照《中华人民共和国三保法》严格执行工程完工后两年内乙方应为甲方提供维护服务。</p><p>第十三条 不可抗力甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通 报不能履行或不能完全履行合同的理由,并向对方提交有关主管机关证明材料, 根据实际情况允许延期履行、部分履行或者不履行合同, 决定部分或全部免予承 担违约责任。</p><p>第十四条 其它</p><p>1、合同签定当天内,甲方向乙方提供本项目施工图纸,乙方严格按照甲方提供的施工图纸施工。因乙方原因导致的质量、安全、人身死亡事故,由乙方自 行承担相关责任,因此而引起甲方连带损失的,由乙方做相应赔偿。</p><p>2、因甲方原因导致工程停工或工人窝工的,甲方按每日按合同总价的千分 之三做相应补偿。</p><p>3、本工程施工过程中,所有线管线槽的楼板开孔和开孔的破坏修补、管道开挖和铺管及回填复绿等工作内容均不在本合同工程实施的工程量范围之内,合 同价款中也不包含以上的工程量报价。</p><p>4、本合同未尽事宜,由双方协商解决,可另行签订补充协议。补充协议作 为本合同一部分,与本合同具有同等法律效力。</p><p>5、本合同自签订之日起生效,在竣工结算、甲方支付完毕,乙方将工程交 付甲方后,除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止。</p><p>6、合同正本及附件共柒页,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,均具 有同等法律效力。自双方签字盖章之日起生效,多页的须盖骑缝章方为有效。</p><p>甲方(公章):_________</p><p>乙方(公章):_________</p><p>法定代表人(签字):_________</p><p>法定代表人(签字):_________</p><p>________年____月____日</p><p>________年____月____日</p><h3 class='h3_title'>建设工程城乡监理合同范本篇四</h3><p>甲方: (以下简称甲方)</p><p>乙方:(以下简称乙方)</p><p>依照《中华人民共和国经济合同法》及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:</p><p>一、 工程概况及承包方式</p><p>1、 工程名称:</p><p>2、 工程地点:</p><p>3、 工程承包方式:包工包料</p><p>4、 工程概况:建筑面积 平方米。</p><p>二、 工程装修内容</p><p>综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程</p><p>三、 工程造价</p><p>工程造价以施工图纸、甲方的使用要求及设计要求为依据;</p><p>工程造价为:¥ 元。(以甲方认定的单价为准,工程量竣工后以审计为准)</p><p>四、 工程期限</p><p>工程开工日期: 年 月 日</p><p>工程竣工日期: 年 月 日</p><p>五、 质量要求</p><p>按国家建设部行业标准jgj73—91《建筑装饰工程施工验收规范》规定,及省、市建委、消防部门规定的标准执行,工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题(竣工后甲方使用,人为造成的质量问题除外),属于乙方责任的,乙方无偿保修,保修期为一年,终身维修。办公室装修合同范本</p><p>六、 付款方式</p><p>完工一次性结算</p><p>七、双方责任</p><p>1、 甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。</p><p>2、 乙方:向甲方提供工程装饰施工设计图纸及工程报价。</p><p>八、其它事宜</p><p>经甲乙双方商定做出如下协议:</p><p>1、 工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。</p><p>2、 本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。( 如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生变化时,甲方已认可,但甲方没签证的,其所发生的费用同样生效。)</p><p>3、 工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。</p><p>4、 如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上饶市仲裁委员会进行申诉。</p><p>5、 其它未尽事宜由双方协商解决。</p><p>6、 合同一式贰份,双方签字生效,各持贰份,并具有同等法律效力。</p><p>甲方(公章):_________乙方(公章):_________</p><p>法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________</p><p>_________年____月____日_________年____月____日</p><h3 class='h3_title'>建设工程城乡监理合同范本篇五</h3><p>工程项目名称:_________</p><p>发包单位(甲方):_________</p><p>承包单位(乙方):_________</p><p>承包单位所在地址:_________</p><p>为了规范建设市场,确保建设工程高效,优质,按时竣工投产,遵照国家建设部,监察部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》精神,根据_________有关要求,并经甲乙双方同意,特签订建设工程保持廉洁的协议书。</p><p>1.甲方有责任向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度和规定。</p><p>2.甲方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育;督促甲方人员严格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定,如发现有违反规定的,除给予当事人批评教育外,应视情节轻重,后果大小给予相应的经济处罚或纪律处分。</p><p>3.甲方有权对乙方在工程项目建设中保持廉洁的情况实行监督,定期或不定期检查甲乙双方履行本协议情况。</p><p>4.甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动,须经主管领导同意,甲方人员不得接受乙方赠送的礼品,礼金和有价证券,难以拒收的,必须按有关规定登记上交。</p><p>5.甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并报告主管领导。</p><p>6.乙方有权了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定,支持甲方执行有关规定和制度。</p><p>7.乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育(包括甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定),按时出席甲方召集的有关会议。</p><p>8.乙方不得以任何名义宴请甲方人员或向甲方人员赠送礼品,礼金及各种有价证券,如乙方违反,根据具体情况和造成的后果,甲方有权向有关部门提出对乙方的依法处罚,直至终止工程合同,由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担。</p><p>9.乙方在工程项目建设中贿赂甲方人员,被检察机关立案查处的,甲方有权取消或终止工程项目施工合同,由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担,并向甲方单位承担经济赔偿责任。</p><p>10.乙方在工程项目建设中发现甲方人员有不廉洁的行为,应及时采取措施,终止其不廉洁行为的继续发生,并及时告知甲方单位主管领导;情节严重的可向区有关部门投诉或举报。</p><p>11.本协议使用时间:本工程发包,建设,竣工验收全过程及协议前后甲乙双方发生的有违反本协议的行为。</p><p>12.本协议的甲方指工程建设单位,分包工程的总包方和建设工程受托监理单位。</p><p>13.甲乙双方愿意接受建设主管部门,纪检监察部门,检察部门对本协议执行情况的监督检查直到处罚。</p><p>14.本协议一式六份,甲乙双方各执一份,甲乙双方主管部门各备案一份,抄报建筑管理所一份,送甲方纪检(监察),检察室备案一份。</p><p>甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________</p><p>法人代表(签字):_________法人代表(签字):_________</p><p>_________年____月____日_________年____月____日</p><h3 class='h3_title'>建设工程城乡监理合同范本篇六</h3><p>借款人:</p><p>身份证号:</p><p>住址:</p><p>联系电话:</p><p>出借人:</p><p>身份证号:</p><p>住址:</p><p>联系电话:</p><p>甲方因本人需要,向乙方申请人民币贷款,乙方同意向甲方发放上述贷款。甲、乙双方遵照有关法律规定,经协商一致,订立本合同。</p><p>第一条乙方同意出借金额为人民币¥___元,借款于本协议生效后按本协议第二条约定的方式支付。</p><p>第二条本合同双方同意选择第项作为乙方向甲方支付借款的方式:</p><p>1、银行转帐方式收款:乙方通过银行转帐方式给付款项的,甲、乙双方应保留银行划款记录,甲方收到款项后,应为乙方出具本人签署的收条或收据;</p><p>2、现金方式收款:乙方通过现金方式给付款项的,乙方应保留银行取款凭证,甲方收到款项后,应为乙方出具本人签署的收条和收据。</p><p>第三条本次借款月利率为%。</p><p>第四条借款期限为天,自_____年_____月_____日到_____年_____月_____日止。</p><p>第五条甲方保证该贷款的用途符合法律规定,因所借款项用于法律所限制或禁止的用途导致的任何责任均由甲方独立承担。</p><p>第六条甲方在借款期限届满时一次性偿还本金,按月支付利息。</p><p>第七条本协议履行期间,出现下列情况之一的,乙方有权要求甲方提前偿还全部借款本金及利息,甲方或甲方的继承人、法定监护人应在收到乙方发出通知后5日内一次性偿还借款本金和实际发生的利息:</p><p>1、甲方提供虚假或非法的证明、信息或资料;</p><p>2、甲方死亡、被宣告死亡、被宣告失踪、丧失民事行为能力。</p><p>第八条甲方违反本约定的,乙方有权提前收回借款。</p><p>第九条如甲方未按约还款和支付利息,则需支付日万分之五的违约金。</p><p>第十条因本次协议有关事项办理公证、登记、转让、第三方协助、税收或律师见证时,该费用由甲方承担。</p><p>第十一条与本协议有关的任何争议,双方同意向乙方住所地的人民法院提起诉讼。</p><p>第十二条本协议所登记的地址为当事人接收通知、传真、及其他文件的地址,一方当事人和有关司法机关以的方式向另一方发出相关的法律文件,不论对方是否收悉,发出文件三日后即视为送达。</p><p>第十三条本协议一式陆份,甲乙双方各执一份,登记机关执四份。</p><p>甲方:</p><p>身份证号:</p><p>签订日期:</p><p>乙方:</p><p>身份证号:</p><p>签订日期:</p><h3 class='h3_title'>建设工程城乡监理合同范本篇七</h3><p>甲方:乙方:经甲乙双方共同协商,本着诚信互利的原则,就广告代理达成如下协议:</p><p>一、 甲方委托乙方代理 上海xx公司 广告业务,代理办法执行《 上海xx公司 广告代理实施办法》(后简称 ;办法;)规定。</p><p>二、 甲乙双方必须遵守《广告法》以及相关政策法规,未经双方书面同意,任何一方均不得将本合约之权利或义务转让于第三方。</p><p>三、 乙方不得损害 上海xx公司 的信誉,不允许用弄虚作假等不法手段欺骗客户牟取暴利。乙方与客户发生的经济纠纷与甲方无关。如乙方出现上述行为,甲方有权取消其代理资格,并保留法律诉讼的权利。</p><p>四、 甲乙双方签定的广告合同,乙方按合作协议扣除代理费后,须将播出款项转付甲方指定的银行账户。</p><p>五、 乙方所代理的广告,按 上海xx公司 正在执行的广告收费标准执行。</p><p>六、 乙方应按甲方的要求把广告要求和广告资料提前发送到 上海xx公司 ,广告发布后甲方提供广告样张给乙方,具体事宜按《 上海xx公司广告 投放说明》办法处理。</p><p>七、 合同付款说明:</p><p>1、 遵守先付款后发布的原则。</p><p>2、 的确无法做到发布前付款,须在广告发布前支付30%的发布费,余款须在广告发布5个工作日内付清。</p><p>3、 违反以上款项,视为违约,甲方有权终止其广告播出。逾期1天,追缴拖欠款5%的滞纳金。</p><p>八、 如遇特殊情况广告不能按时播出,甲乙双方需及时协商解决。</p><p>九、 在合同的落实和执行中,有关合同和协议条款确需修订,须经双方协定。</p><p>十、 未尽事宜,甲乙双方按本协议第九条规定协商处理。十</p><p>一、 协议、合同均需遵守中华人民共和国民法典及广告法等有关法律条款。十</p><p>二、 代理期限为:________年____月____日至200________年____月____日。十</p><p>三、 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。(甲乙双方签章)甲方(广告客户或代理单位):____________________________________地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________法定代表人:____________ 职务:____________乙方(广告发布单位名称):____________________________________地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________法定代表人:____________ 职务:____________甲乙双方根据国务院《中华人民共和国广告法》及有关规定,签订本合同,并共同遵守。</p><p>一、甲方委托乙方于________年____月____日至________年____月____日期间发布____ 广告。</p><p>二、广告发布媒介为________________________________.</p><p>三、单位广告规格为________________________________.</p><p>四、广告采用样稿(样带),未经甲方同意,乙方不得改动广告样稿(样带)。</p><p>五、乙方有权审查广告内容和表现形式,对不符合法律、法规的广告内容和表现形式,乙方可要求甲方作出修改,甲方作出修改前,乙方有权拒绝发布。</p><p>六、广告样稿(样带)为合同附件,与本合同一并保存。</p><p>七、广告单价____ 元,加急费____ 元,其他费用____ 元,扣除优惠____ 元,扣除代理费________元,播出(刊登)次数____ ,总计________元。</p><p>八、甲方应在________年____月____日前将广告发布费付给乙方,付款方式____.</p><p>九、违约责任________________.</p><p>十、合同纠纷解决方式:</p><p>(1)由____ 仲裁委员会仲裁;</p><p>(2)向____ 人民法院起诉。十</p><p>一、其他:十</p><p>二、广告的编排方式和发布时间表:十</p><p>三、本合同一式两份,经双方代表人签字后生效。甲方:____________________代表人:________乙方:____________________代表人:________________年____月____日</p><h3 class='h3_title'>建设工程城乡监理合同范本篇八</h3><p>反诉人(原审被告):___________,身份证号等相关信息___________。</p><p>被反诉人(原审原告):___________,身份证号等相关信息___________。</p><p>反诉请求:</p><p>1、判令被反诉人___________</p><p>2、反诉诉讼费用由被告承担。</p><p>事实和理由:</p><p>___________</p><p>综上所述,反述人认为___________,为保护公民的___________合法权益不受侵犯,特提起反诉,请法院判如所请,</p><p>此致</p><p>___________法院</p><p>反诉人:___________</p><p>___________年___________月___________日</p><h3 class='h3_title'>建设工程城乡监理合同范本篇九</h3><p>建设工程租赁协议书</p><p>承租人:</p><p>出租人:</p><p>甲方因工程建设需要,根据相关法律之规定,双方就租赁乙方下列物资设备,签订本合同。</p><p>第一条租赁物的名称、规格、数量、单价</p><p>注:空格如不够用,可另列租赁物清单</p><p>第二条租赁期限</p><p>2.1计划租赁期限:自________年____月____日至________年____月____日止,租赁期限届满工程尚未完工,租赁期限最长续展至时止。</p><p>第三条租赁物的交付及退还</p><p>3.1乙方应按合同约定将租赁物运送至租赁物交付地点,装卸及运输费用由乙方承担。甲方应对租赁物的数量、型号、规格、质量及设备经安装、调试完毕具备使用性能等情况进行验收,办理验收手续,并以此作为开始计算租金的依据,租赁物交付地点。</p><p>3.2退还租赁物时,甲方应提前3____日通知乙方停用日期。乙方接到通知后,应在通知确定的停止使用之日起___来甲方施工现场办理退还验收手续。乙方逾期未办理,则以甲方通知中确认的停用日期为准终止计算租金。退还的租赁物由乙方自行负责从甲方工地现场运走,退还租赁物装卸及运费承担租赁物退还地点。</p><p>第四条租赁物质量要求</p><p>4.1乙方应当保证租赁物资具备施工要求的使用功能,符合相应的国家标准或行业标准,不存在安全隐患。</p><p>4.2从外观上可以发现的缺损或其他质量问题,甲方应于租赁物交付时向乙方提出,并在接收清单或出库单中载明,当该质量问题影响使用功能或存在安全隐患的,甲方有权拒收。</p><p>4.3甲方在使用过程中发现租赁物存在质量问题,应当通知乙方,乙方有义务调换成符合合同约定的租赁物。</p><p>4.4根据本合同所涉及租赁物已经使用年限和具体保养情况,甲乙双方一致认定本租赁物的成新率为%。</p><p>第五条租赁物的维修、保养和丢失赔偿</p><p>5.1租赁物是施工机械的,租赁期间的维修保养由乙方负责。使用过程中,机械出现故障或存在安全隐患的,乙方应当及时维修或更换成符合约定的机械,小故障不得超过8小时,大故障不得超过24小时。</p><p>5.2租赁物为钢化料具的,租赁期间的维修保养由甲方负责。租赁物资退还时,如有损坏、保养不善等,甲方负责维修或向乙方支付维修费用。</p><p>5.3租赁物丢失的,在双方办理租赁物退还手续时一并折价赔偿,赔偿价格由双方协商确定。赔偿费用纳入乙方应收租金总额,自该部分租赁物折价之日起,不再计算租金。</p><p>双方约定维修单价为:。</p><p>双方约定的赔偿办法为:。</p><p>第六条租金的结算和支付</p><p>6.1钢化料具类租金计取期间:甲方接收租赁物之日起至归还之日止,最长租赁期限不得超过该项目竣工之日。机械设备类租金记取期间:调试安装验收合格之日起,至甲方通知乙方机械设备停用之日止。</p><p>6.2租赁期间,每月结算一次租金,租金结算单由甲方授权的两人共同签字并经乙方授权的人员签字确认后方可作为支付当期租金的依据。</p><p>6.3租赁期满,甲方应当归还租赁物,并通知乙方进行结算。结算后的租金、维修费、赔偿金和违约金按约定支付。</p><p>6.4租金支付:</p><p>月租金支付:甲方向监理、建设方提交当月已完工程量报告并经审定,建设单位将该项工程款拨付甲方后,甲方____日内按当月租金额的%向乙方支付。</p><p>期末租金支付:甲方承建的工程竣工结算经发包方审核、审计完毕,建设方向甲方支付工程结算尾款后____日内一次性支付剩余租金。</p><p>乙方每次申请付款前,应按双方确认的当期结算金额,向甲方提供足额税务发票及银行账户。乙方未提供合法有效的发票的,甲方有权拒付该批次款项。</p><p>第七条租金减免和优惠</p><p>因不可抗力的自燃灾害致使施工现场停工,租赁物停止使用,乙方不计收租金。施工期间遇到春节及夏收、秋播忙季时,乙方给甲方减免租金,具体约定如下:。</p><p>第八条违约责任、合同的解除</p><p>8.1甲方未能按时交纳租金,应当就欠付租金部分按照每日万分之二的标准向乙方支付违约金。</p><p>8.2乙方未按约定或甲方要求的时间、数量和质量向甲方及时提供租赁物,或者租赁物出现故障、安全隐患无法正常使用,乙方未能及时维修或更换的,每日按照该部分租赁物或设备日租金的四倍向甲方承担违约责任,直至乙方提供符合约定要求的租赁物为止。逾期超过____日或严重影响甲方施工的,甲方有权单方面解除合同,并可从其他出租方租赁相应物资,由乙方承担因此而给甲方造成的损失。</p><p>8.3乙方提供的租赁物存在质量问题,或者有重大安全隐患未提前申明给甲方造成损失的,由乙方承担赔偿责任。</p><p>8.4甲方通知乙方收回租赁物,乙方无正当理由不接受租赁物的,甲方可代为保管租赁物,并有权要求乙方按照当时市场租赁价格的两倍承担保管费用,租赁物在此期间灭失、损坏等风险由乙方担。</p><p>8.5租赁物是施工机械的,乙方配备的操作工不具备相应资质,或者不听取甲方工作安排和指挥,视为乙方提供的租赁物不具备使用功能,乙方应及时更换操作工,并按照本条第4款的约定内容承担违约责任。</p><p>8.6因租赁物权属不清而致使不能正常使用,影响到甲方正常施工的,甲方有权不予支付租金,并有权要求乙方承担因此而给甲方造成的经济损失</p><h3 class='h3_title'>建设工程城乡监理合同范本篇十</h3><p>委托方(甲方):_________________受托方(乙方):_________________</p><p>一、总则甲方拟委托乙方为其进行档案归档整理服务工作,乙方也愿意提供上述服务,双方经友好协商,在平等条件下就档案整理服务工作,达成如下协议,以资共同遵守。</p><p>第一条、整理概况</p><p>(一)、整理类别①文书档案②人事档案</p><p>(二)、整理内容对(一)所述档案进行整理、归档、录入、上架排列等工作。</p><p>(三)、整理时间</p><p>开工日期________________年________________月________________日,竣工日期________________年________________月________________日,期限:_____________年________________月;</p><p>第二条、整理价款包括</p><p>(一)档案按每整理一盒________________元计,以实际完成的案卷计算价款;电脑录入以每条_____________元计(每条指的是每份文件需要录入内容)</p><p>(二)按人头发放工资,固定以每人每月______元计,每月______日计算。</p><p>(三)材料费、工具费不纳入整理价款。</p><p>第三条:_________________整理质量</p><p>(一)按照国家档案局关于档案归档、立卷规定执行,规定不明确的,按照行业规定或者行业习惯执行。</p><p>(二)在档案整理过程中,甲方如有特殊项目或者特殊质量要求,应明确告知乙方。乙方因遵循甲方要求之方式整理档案而实际上造成档案整理质量不合要求的,乙方不承担责任。同时,因甲方之特殊要求给乙方增加劳动量的,甲方应额外支付补偿费用,具体需要双方签订补充合同另行约定。</p><p>本合同一式两份,甲乙双方各执一份。本合同经双方签字盖章后生效。</p><p>甲方:_________________乙方:_________________</p><p>________年____月____日________年____月____日</p><h3 class='h3_title'>建设工程城乡监理合同范本篇十一</h3><p>建设单位:(以下简称甲方)</p><p>建筑单位: (以下简称乙方)</p><p>经双方协商就马集中学 工程问题签订如下合同:</p><p>一、工程地点:马集中学</p><p>二、工程名称:</p><p>三、承包方式:</p><p>四、开工日期: 五、竣工日期:</p><p>六、工程造价:</p><p>七、支付办法:竣工验收合格后全部付清。</p><p>八、甲乙双方职责</p><p>(一)甲方</p><p>1、现场负责做到三通一平:水通、电通、路通,现场平整。</p><p>2、协助乙方疏通当地有关关系。</p><p>3、确保资金按进度到位。</p><p>(二)乙方</p><p>1、按甲方要求施工,确保工程质量。</p><p>2、确保工期,工期为 天。</p><p>3、教育职工文明施工。</p><p>4、做好安全生产,安全事故由乙方自行负责。</p><p>九、其他未尽事宜,双方协商后,以补办的文字手续为准,其补充的条款具有同等法律效力。</p><p>甲方(公章):_________乙方(公章):_________</p><p>法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________</p><p>_________年____月____日_________年____月____日</p><h3 class='h3_title'>建设工程城乡监理合同范本篇十二</h3><p>建设单位:_________________</p><p>1、根据已收到的招标编号为_______________的_________________工程的招标文件,遵照《工程施工招标投标管理办法》的规定,我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后,我方愿以人民币_________________元的总价,按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。</p><p>2、一旦我方中标,我方保证在_______________年_______________月_______________日开工,_______________年___________月__________日竣工,即__________天(日历日)内竣工并移交整个工程。</p><p>3、如果我方中标,我方将按照规定提交上述总价5%的银行保函或上述总价10%的由具有独立法人资格的经济实体企业出具的履约担保书,做为履约保证金,共同地和分别地承担责任。</p><p>4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第11条规定的投标有效期有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。</p><p>5、除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。</p><p>6、我方金额为人民币________________元的投标保证金与本投标书同时递交。</p><p>投标单位:_________________(盖章)单位地址:_________________法定代表人:_________________(签字、盖章)</p><p>邮政编码:_________________电话:_________________传真:_________________开户银行名称:_________________</p><h3 class='h3_title'>建设工程城乡监理合同范本篇十三</h3><p>甲方:</p><p>乙方:</p><p>甲方委托乙方承担荔波漳江风景名胜区大七孔码头维修工程项目施工任务,甲乙双方本着分工协作,相互合作的原则,为确保工程质量和按期完成施工任务,经双方共同协商,按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》并结合本工程具体情况,签订以下合同条款:</p><p>一、工程名称:大七孔码头维修工程</p><p>二、工程地点:大七孔码头</p><p>三、承包方式:包工包料</p><p>四、建设规模:石方77.24m3、楼梯维修17步、铺设石头地板48m2、码头步道71.82m2、河中炸石头、天钟洞厕所维修等。</p><p>五、工程总造价:伍万陆仟壹佰贰拾元(56,120.00元)整。</p><p>六、开工时间:201 年 月 日</p><p>七、竣工时间:201 年 月 日,工期为 天,如有新的要求变更及遇不可抗力的因素,工期可以延顺。</p><p>八、工程质量要求及责任</p><p>甲方责任:甲方负责办理工程施工所需的各种手续,协调处理相关事宜,确保工程项目顺利开展。</p><p>乙方责任:</p><p>1、乙方必须严格按照甲方审定的施工图纸、建设方案及有关工程建设规范的规定进行施工,并无条件地接受甲方的质量监督管理。</p><p>2、乙方必须做好环境保护和施工场地的卫生管理。在施工过程中,必须按照甲方指定的地点和要求进行土方开挖、施工垃圾堆运输和处理,并保护周围环境林木植被,不得随意破坏。</p><p>3、工程竣工后,乙方要做好工程垃圾的清理工作,未验收前要保证建设工程的保护工作,不能发生损坏,造成的后果由乙方承担。</p><p>九、安全管理:乙方必须加强施工安全,如乙方在施工过程中由于安全管理或施工操作不当和技术问题造成直接或间接的经济损失,由乙方全部承担。</p><p>十、竣工验收:工程竣工后,乙方必须口头或书面通知甲方并向甲方提供完整的竣工材料、竣工报告及相关材料,甲方应按乙方通知时间及时组织相关人员进行验收,并出具验收结论。</p><p>十一、付款方式:甲方视乙方工程进度,分期付款,待验收合格后,乙方出具税务票据一次性结算工程款。</p><p>十二、保质期限:工程竣工验收后,保修一年。</p><p>十三、以上条款未尽事宜,双方可以协商解决。</p><p>十四、本合同一式 份,甲方执 份,乙方执 份。</p><p>甲方(公章):_________乙方(公章):_________</p><p>法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________</p><p>_________年____月____日_________年____月____日</p></div></div>
页: [1]
查看完整版本: 建设工程城乡监理合同范本(13篇)