最新中外合资电力建设股东协议书怎么写(3篇)
<p>范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。相信许多人会觉得范文很难写？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。</p><h3 class='h3_title'>中外合资电力建设股东协议书怎么写篇一</h3><p>承包方(乙方)：</p><p>签定时间： </p><p>按照《中华人民共和国合同法》的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。</p><p>一、工程范围</p><p>1、 工程名称：东兴用电工程</p><p>2、 工程地点：城东</p><p>3、 工程承包项目和内容：高低压开关柜(含二期工程间隔部分)、变压器、柱</p><p>二、工程造价</p><p>4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币元 ￥</p><p>三、建设工期</p><p>5、 根据有关工期定额和使用需要，暂定工程总工期为预付款到账后45日历 天。</p><p>6、 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延;</p><p>(1)甲方未按乙方要求完成土建基础，不能提供施工场地，水、电源、道路</p><p>(2)不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计</p><p>(3)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每</p><p>(4)未按合同规定拨付款而影响施工。</p><p>(5)人力不可抗拒的因素而延误工期。</p><p>(6)因供电部门原因无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。</p><p>四、工程质量、验收与安全管理</p><p>7、 本工程的质量为优良。</p><p>8、 工程质量验收依据及标准：①该工程施工图纸、设计说明和设计变更;② 电力建设工程验收规范;③设备、材料制造厂产品说明书及技术资料。</p><p>9、 甲方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对作业进度、质量进行检查、</p><p>10、 隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙 方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格 执行电力工程方面的国标、部标、行标，特别是主要设备应符合地方供电部门 要求。</p><p>11、 该工程竣工后，由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收， 验收合格的，甲方按照本合同支付工程款，验收不合格由乙方承担责任。</p><p>12、 乙方严格按照《电力建设安全施工管理规定》落实本工程施工的各级安全 责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并 承担费用。</p><p>五、工程造价的拨款和结算</p><p>13、本工程总造价为 壹佰伍拾捌万 元人民币。</p><p>14、本工程合同签订后10日内，甲方支付本工程造价部分工程款，计人民币 壹佰万元，工程竣工验收合格(正式送电前)支付工程余款伍拾捌万元。</p><p>六、其他事项</p><p>15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方个执贰份。</p><p>16、 本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效，需办理签(公) 证的，自办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程造</p><p>17、 本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可签订 补充协议，作为本合同的补充合同。</p><p>18、 任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机构申请仲裁。</p><p>19、二期工程低压部分联络柜一期以考虑，其费用待二期另行计算。</p><p>甲 方(合同章)： 乙 方(合同章)：</p><p>委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：</p><p>年月日：</p><h3 class='h3_title'>中外合资电力建设股东协议书怎么写篇二</h3><p>第一章总则</p><p>第一条为了促进h省地方经济的发展,扩大境内外经济合作和交流,加快j市2100mw级机组热电联产技术改造项目的建设,j市电力集团有限公司与亚能电力控股有限公司,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》等有关法律、法规,本着平等</p><p>第一章总则</p><p>第二章合资各方</p><p>第二条本协议的合资各方为:</p><p>1. (以下简称甲方)</p><p>地址:</p><p>法定代表人:</p><p>2. (以下简称乙方)</p><p>地址:</p><p>法定代表人:</p><p>第三章建设规模</p><p>第三条本期工程建设为2 100mw级抽汽供热机组。</p><p>第四章合资公司</p><p>第四条甲、乙双方以中外合资经营方式成立合资公司,公司名称暂定为电力有限公司(以下简称公司)。</p><p>第五条公司的注册地在 市。</p><p>第六条公司实行自主经营、独立核算、自负盈亏,具有独立法人地位。</p><p>第七条公司的组织形式为有限责任公司。</p><p>第五章投资总额、注册资本、出资比例</p><p>第八条公司本期项目总投资估算为79361万元人民币(投资总额以最终审定的工程决算为准)。</p><p>第十条甲、乙双方的资本金出资额及出资比例为:</p><p>甲方出资额为7936万元人民币,占注册资本金的40%</p><p>乙方出资额为11904万元人民币,占注册资本金的60%。</p><p>第十一条甲、乙双方认缴的资本金应按照合资合同约定的时间足额到位,由中国注册会计师审验并出具出资证明。</p><p>第十二条注册资本金甲方以人民币投入,乙方以美元或等值的人民币投入。</p><p>第十三条公司投资总额与注册资本金的差额,由公司向商业银行融资解决,甲、乙双方按其出资比例分别承担相应融资担保义务。</p><p>第六章利润分配与外汇平衡</p><p>第十四条公司税后利润,在扣除按公司章程规定提取的储备基金、职工奖励及福利基金、企业发展基金后,所余利润由甲、(来自房地产e网)乙双方按注册资本金的比例分配。</p><p>第十五条公司支付给乙方的投资收益,由乙方按照中国有关外汇管理规定自行换汇。</p><p>第七章组织形式、经营机制</p><p>第十六条公司设董事会,董事长是公司的法定代表人。</p><p>第十七条公司实行董事会领导下的总经理负责制。</p><p>第十八条公司负责电厂的建设和经营。</p><p>第八章电价、电量销售</p><p>第十九条公司与h省电力公司签订《并网调度协议》和《电量购销协议》,明确并网调度和电量销售有关事宜。</p><p>第二十条公司的上网电价按有物价管辖权的部门批准的电价执行。</p><p>第九章合资经营期限</p><p>第二十一条公司的合资经营期限为20年,自营业执照批准之日起计算。</p><p>第二十二条合资期满,双方可提前商定延长合资经营期限或进行清算。</p><p>第十章协议的生效及其他</p><p>第二十三条本协议由甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字后生效。</p><p>第二十四条本协议正式签字后,甲、乙双方应尽快成立项目筹备领导小组,负责项目前期工作等有关事宜。</p><p>第二十五条本协议正式签字后,甲方不能再与第三方就该项目的投资等事宜进行洽谈。</p><p>第二十六条本协议未尽事宜,由双方另行协商确定。</p><p>第二十七条本协议于 年月日由甲、乙双方在 市签署。</p><p>第二十八条本协议一式6份,甲、乙双方各执3份。</p><p>甲方：</p><p>法定代表人(委托代理人):</p><p>乙方：</p><p>法定代表人(委托代理人):</p><p>年月日</p><h3 class='h3_title'>中外合资电力建设股东协议书怎么写篇三</h3><p>甲方(建设单位)：</p><p>乙方(施工单位)：</p><p>依照《中华人民共和国合同法》、《电力法》、《电力供应与使用条例》、《电力建设工程施工合同范本》以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就 的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。</p><p>一、工程概况</p><p>1、工程名称：</p><p>2、工程地点：</p><p>二、工程承包方式及内容</p><p>1、乙方承包方式： 全包 。</p><p>2、工程内容：包括低压总表1块，安装低压线路至电缆分接箱至表箱电缆，安装低压户表塑料表箱，分户表 块。</p><p>三、工程工期</p><p>1、工程时间： 年 月 日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且正常用电。</p><p>2、工程开工条件：乙方按照用电需求完成施工，要求在 月 日前完成交付工作。</p><p>3、如遇下列情况，工期相应顺延。</p><p>(1)、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。</p><p>(2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。</p><p>(3)、如因特殊原因不能办理工作许可手续，施工工期顺延。</p><p>四、图纸资料</p><p>1、按照甲方委托乙方的设计以及图纸要求施工。</p><p>2、甲方要求乙方严格按照建设工程施工合同执行。</p><p>五、 材料设备供应</p><p>材料、设备由乙方供应。供应方必须提供生产厂家设备说明书和产品合格证，如出现安全质量问题，由乙方自行负责工程返工以及承担施工的相关费用。(具体详见《合同技术参数》)</p><p>六、工程质量</p><p>1、本工程严格按照甲方提供的具有设计资质的设计图纸或委托乙方设计并经甲方认可的要求进行。</p><p>2、乙方的施工符合国家电力行业设计、安装标准。</p><p>3、工程质量： 合格工程 。</p><p>七、工程价款</p><p>本工程总包价为人民币 万元。(大写： 元整)。</p><p>八、工程费用标准及结算方式</p><p>1、工程采用《20kv及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》以及《20kv及以下配电网工程预算金额》【20xx】年的定额及配套定额。</p><p>2、工程费付款方式：签订合同之日付工程款的50%，工程全部完工送电验收合格后付至工程款的100%。</p><p>九、甲方应承担的主要工作及责任</p><p>1、提供乙方办理设备迁移所需的材料，并协助乙方办理相关手续。</p><p>2、积极协助乙方处理施工过程中发生的不利于施工的外部因素。</p><p>3、提供材料的堆放场地。</p><p>4、完成施工现场场地障碍物的排除、清除，确保具备开工条件。</p><p>5、保证现场及建筑物符合安装施工的要求，施工现场满足施工运输的需要。</p><p>6、协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，及时处理有关问题。</p><p>7、甲方未按合同约定履行以上义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期根据电力部门安全程序相关规定予以顺延。</p><p>8、在设备未投入运行前，负责乙方已完成安装设备的安全保卫工作，因保卫不力造成设备偷窃，由甲方负责，乙方按照50元/天支付甲方安保费用。</p><p>9、甲方驻工地代表： 联系电话：</p><p>十、乙方承担的主要工作及责任</p><p>1、根据甲方提供的设备迁移资料办理相关手续。</p><p>2、必须管理好施工材料、机械，若管理不善发生遗失、损坏，甲方均不承担任何责任。</p><p>3、严格按照设计标准施工。</p><p>4、乙方必须按规程制度和合同规定，服从甲方的现场管理及服从甲方在安全、消防等方面的管理，且自觉、积极地、无条件的接受甲方及监理单位的监督。</p><p>5、工程质量：本工程应符合《电气装置安装工程10kv及以下架空电力线路施工及验收规范》(gb50173-92)相关要求，质量合格。</p><p>6、工程竣工验收合格投运正常后5个工作日内，乙方向甲方办理完毕移交手续并提供竣工资料及其它资料。</p><p>7、乙方对施工中的隐蔽工程应做好施工记录。</p><p>8、乙方负责与供电公司交接好相关事宜。</p><p>9、乙方驻工地代表： 联系电话：</p><p>十一、安全施工</p><p>1、甲方应积极配合乙方做好安全设施，应对施工现场进行障碍物清理，清除施工现场及安全隐患，确保工程安全顺利进行。乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施，保证施工安全，并承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此造成的一切损失。</p><p>十二、工程竣工验收</p><p>1、竣工验收标准：《建筑安装工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》、国家相关电气标准规范、施工图纸及说明，施工技术文件、施工设计要求及国家现行有关法律法规等。</p><p>2、本工程的质量保修期为：自工程竣工验收合格之日起3个月。保修期内，如发生质量问题，甲方在 当 日内通知乙方，乙方应在接到通知后 当 日内派人进行维修。否则，甲方委派他人进行维修的费用由乙方负责，并承担因维修不及时给甲方造成的损失。</p><p>十三、其他</p><p>1、本工程严禁任何形式的转包、分包，由此造成的损失全部由乙方承担，且甲方有权单方终止合同。</p><p>2、本合同经双方法定代表人或法定代表人授权代表签字、单位盖章后生效。合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。</p><p>3、本合同在履行过程中发生争议时，由甲乙双方协商解决。协商不成的，由合同签订地法院依法裁决。本合同签订地 。</p><p>4、本合同一式四份，甲乙双方各持二份，具有同等法律效力。</p><p>甲方(盖章)： 乙方(盖章)：</p><p>法定代表人： 法定代表人：</p><p>委托代理人： 委托代理人：</p><p>签订时间： 年 月 日</p></div></div>
页:
[1]