2022年工程合同管理(五篇)
<p>在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。</p><h3 class='h3_title'>工程合同管理篇一</h3><p>发包方：________________</p><p>承包方：________________</p><p>签约时间：</p><p>签约地点：</p><p>为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。</p><p>一、工程名称：____________</p><p>二、建筑面积（工程形式）：____________</p><p>三、施工地点：________________</p><p>四、工期：</p><p>1、开工：____年__月__日；</p><p>2、竣工：____年__月__日；</p><p>3、合同工期总共历时____天。</p><p>五、承包形式：________</p><p>六、工程质量标准：________</p><p>七、工程价款：共计人民币 元。</p><p>八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的__%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。</p><p>九、质保期：____年。</p><p>十、双方的责任义务</p><p>1、发包方的责任义务</p><p>①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；</p><p>②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；</p><p>③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点； ④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算；</p><p>2、承包方的责任义务</p><p>①按发包方要求及图纸要求进行施工；</p><p>②如期完成施工任务；</p><p>③接受发包方的技术指导和质量标准要求；</p><p>④负责发包方提供料物及设备的保护；</p><p>⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；</p><p>⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用； 十一、其他</p><p>1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。</p><p>2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。</p><p>3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。</p><p>发包方：</p><p>承包方：</p><p>委托代理人：</p><p>委托代理人：</p><p>年 月 日</p><p>年 月 日</p><h3 class='h3_title'>工程合同管理篇二</h3><p>发包方： （以下简称甲方）</p><p>承包方： （以下简称乙方）</p><p>依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关的法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本附属工程施工事项协商一致，订立本合同。</p><p>一、工程名称：</p><p>二、技术标准：按照现行国家施工验收规范执行。</p><p>三、工程内容：等内容。</p><p>四、承包形式：包工包料双包工程。</p><p>五、甲方职责：（1）负责解决施工所需的临时占用土地、料场等问题;</p><p>（2）协助解决与周边群众发生的纠纷关系;</p><p>（3）解决好工程所需的水电问题（水电费由乙方承担）。</p><p>六、乙方职责：</p><p>（1）听从甲方管理人员的指挥，接受监理工程师的现场监督检查;</p><p>（2）严格按照甲方的施工要求和工程量要求执行施工</p><p>（3）严格执行国家现行施工验收规范，保质保量完成任务;</p><p>（4）确保安全生产、文明施工，负责施工中的一切财产、人身安全责任，并承担由此而产生的全部经济损失;</p><p>（5）在施工过程中不得以任何理由拖欠民工工资。</p><p>七、结算方式：工程竣工验收后，甲乙双方现场实收工程量，依据《四川省建设工程工程量清单计价定额》20xx定额，结合市场材料价格及人工工资标准调整办理竣工结算。</p><p>八、付款方式：分四年到位（不计资金利息）。其中20xx年拨付工程款的42。5%;20xx年12月30日前拨付28。5%;20xx年12月30日前拨付21。5%;剩余的7。5%视甲方情况拨付，但最迟在20xx年12月30日前付清全部工程款。如逾期未付清，则按所欠资金参照银行同期贷款利率计算利息，由甲方按月支付给乙方。</p><p>九、合同争议的解决：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，可依法向人民法院起诉。</p><p>十、合同生效：本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方自订立之日起生效。</p><p>甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________</p><p>法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________</p><p>_________年____月____日 _________年____月____日</p><h3 class='h3_title'>工程合同管理篇三</h3><p>发包人(以下简称甲方)：</p><p>承包人(以下简称乙方)：</p><p>依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方将苏北路二标段(茂名路东文化路西) ，人行道、侧石、平石等工程分项发包给乙方，为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下：</p><p>一、项目概况及承包范围</p><p>1、工程名称：</p><p>2、工程地址：</p><p>3、承包范围：完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外运、混凝土的浇筑、步砖铺设、侧石、平石铺设、前期原沥青老路面的切割等工作。</p><p>二、承包方式</p><p>1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业配合。</p><p>2、包所有人工作用具工具机械等。</p><p>三、工程款支付方式</p><p>工程款支付：</p><p>甲方按四次付清，第一次路面切割、拆除及垃圾外运完成支付 元。第二次混凝土的浇筑完成支付 元。第三次侧石平石铺设完成支付 元。第四次步道砖完成支付 元。工程竣工验收合格后，甲方于一周内同乙方办理完工程结算，并足额支付乙方的所有工程款。</p><p>四、违约金</p><p>双方特别约定在违约情况发生付违约方除需按上述规定向守约方承担，违约责任外还需额外向守约方负担壹万元/次的违约金。</p><p>五、合同生效</p><p>1、合同履行过程中若发生纠纷，双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。</p><p>2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。</p><p>3、本合同由甲乙双方负责人签字、盖章后生效，竣工结算工程款支付完毕后终止。</p><p>甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________</p><p>法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________</p><p>_________年____月____日 _________年____月____日</p><h3 class='h3_title'>工程合同管理篇四</h3><p>白鹿镇兰蟒村通村公路</p><p>路面硬化工程承包合同</p><p>甲方：沈维全</p><p>乙方：</p><p>依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为修建白鹿镇兰蟒村通村水泥路，经沈维全（下称甲方）和（下称乙方）共同商定，于二o一二年月日达成并签订本协议如下：</p><p>本工程从湖塘口至兰蟒村（指起止地点），公路长度约5公里，按图纸和工程量清单进行施工。</p><p>按测设图纸施工，若有不明确或不一致之处，按巫溪县交通委员会《通村水泥路技术标准》要求施工。</p><p>严格按照图纸或农机部门工程人员指令施工。严格质量要求。严禁出现豆腐工程。违者造成的经济损失和返工费用概由乙方负责。工程保质期为二年，如果因施工质量原因造成工程维修，由乙方负责出资维修。</p><p>工程施工期间，应加强安全管理，一切安全责任概由乙方自行负责。</p><p>乙方应在签订协议后天内立即开工。</p><p>完工时间：前。</p><p>根据工程预计数，本合同承包价为人民币60元/一立方.</p><p>工程开工后由乙方自行解决启动资金，工程完成后,经巫溪县交通委员和相关部门验收合格后,甲方即支付总工程款的50%，在验收合格的前提下于农历</p><p>20xx年年底支付总工程款的30%,剩余20%为工程质量保证金，二年内付齐。</p><p>1、甲方负责工程机械设备和水泥、砂石的供给。</p><p>2、乙方负责解决工人和其他所有材料、后勤的自给。</p><p>3、乙方在使用甲方的机械设备中应本着小心呵护，合理按照操作规程使用，如有故障出现应自行修复。工程到期应将所有设备归还给甲方。</p><p>1、乙方在此承诺：保证在各方面按合同规定承担本合同的实施和完成及其缺陷的修复，如不能按质量和工期要求完成工程，超过工期按 元∕每天,对承包人进行扣除工程款，期间造成的损失由乙方自行负责。</p><p>2、甲方在此承诺：保证按合同规定的时间和方式向承包人支付合同价款。</p><p>1、在合同签订所在地人民法院起诉或仲裁委员会裁决。</p><p>2、双方在合同履行期间所有发生的问题，双方应友好协商，未尽事宜或可另订附加合同，附加合同享有本合同之同等法律效力。</p><p>甲方：（签字）乙方：（签字）</p><p>签约地点:签订时间： 年 月日</p><h3 class='h3_title'>工程合同管理篇五</h3><p>工程名称：_______________________________</p><p>工程地点：_______________________________</p><p>合同编号：_______________________________</p><p>勘察证书等级：___________________________</p><p>发包人：_________________________________</p><p>勘察人：_________________________________</p><p>签订日期：_______________________________</p><p>深圳市规划与国土资源局监制</p><p>发包人：__________________________________</p><p>勘察人：__________________________________</p><p>发包人委托勘察人承担___________________任务</p><p>根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。</p><p>1．1 工程名称：____________________________________</p><p>1．2 工程建设地点：____________________________________</p><p>1．3 工程规模、特征：____________________________________</p><p>1．4 工程勘察任务委托文号、日期：________________________</p><p>1．5 工程勘察任务（内容）与技术要求：____________________</p><p>1．6 承接方式：____________________________________</p><p>1．7 预计勘察工作量：__________________</p><p>2．1 提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。</p><p>2．2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。</p><p>2．3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。</p><p>2．4 提供勘察工作范围地下己有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。</p><p>2．5 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。</p><p>勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。</p><p>4．1 开工及提交勘察成果资料的时间。</p><p>4．1．1 本工程的勘察工作定于______年______月______日开工，______年______月______日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。</p><p>4．1．2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。</p><p>4．2 收费标准及付费方式。</p><p>4．2．1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准____________计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。</p><p>4．2．2 本工程勘察费预算为____________元（大写____________），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金，计____________元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度____________%时，向勘察人支付预算勘察费的_______%的工程进度款，计_____元；勘察工作外业结束后______天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的____________%，计____________元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。</p><p>5．1 发包人责任</p><p>5．1．1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。</p><p>5．1．2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。</p><p>5．1．3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。</p><p>5．1．4 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。</p><p>5．1．5 工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。</p><p>5．1．6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。</p><p>5．1．7 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费_____元。</p><p>5．1．8 由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费（计算方法见6．1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付____________元计算加班费。</p><p>5．1．9 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。</p><p>5．1．10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。</p><p>5．2 勘察人贡任</p><p>5．2．1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。</p><p>5．2．2 出于勘察人提供的`勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的____________%。</p><p>5．2．3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。</p><p>5．2．4 勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。</p><p>5．2．5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。</p><p>5．2．6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。</p><p>6．1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。</p><p>6．2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘察费用由勘察人承担。</p><p>6．3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人己付定金；己进行勘察工作的；完成的工作量在50％以内时，发包人应向勘察人支付预算额50％的勘察费计____________元；完成的工作量超过50％时，则应向勘察人支付预算额100％的勘察费。</p><p>6．4 发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。</p><p>6．5 由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。</p><p>6．6 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。</p><p>本合同一式_________份，发包人________份、勘察人________份。</p><p>发包人名称：________________ 勘察人名称：________________</p><p>（盖章） （盖章）</p><p>法定代表人：（签字）________ 法定代表人：（签字）________</p><p>委托代理人：（签字）________ 委托代理人：（签字）________</p><p>住所：______________________ 住所：______________________</p><p>邮政编码：__________________ 邮政编码：__________________</p><p>电话：______________________ 电话：______________________</p><p>传真：______________________ 传真：______________________</p><p>开户银行：__________________ 开户银行：__________________</p><p>银行帐号：__________________ 银行帐号：__________________</p><p>建设行政主管部门备案：______ 鉴证意见：__________________</p><p>（盖章） （盖章）</p><p>备案号：____________________ 经办人：____________________</p><p>备案日期：____年____月____日 鉴证日期：____年____月____日</p></div></div>
页:
[1]