2022年工地用工合同范本免费优秀
<p>在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。</p><h3 class="h3_title">工地用工合同范本免费篇1</h3><p>甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)</p><p>根据《民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。</p><p>一、工程名称：____县飞龙铝塑型材销售中心。地点：____县建材市场院内。</p><p>二、承包方式</p><p>三、工程承包内容</p><p>四、合同价款实际建筑建筑面积确定。工程变更时，工程款的结算，按实际变更的工程量结算。</p><p>五、付款方式方进入工地后，甲方支付乙方30%预付款，主体完工后再付程款。</p><p>六、总工期要求</p><p>七、甲方责任</p><p>1、甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。</p><p>2、甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。</p><p>八、乙方责任</p><p>1、乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。</p><p>2、因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格。</p><p>九、工程质量、安全及保修</p><p>1、乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。</p><p>2、凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。</p><p>3、工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修________年。</p><p>十、争议及解决办法未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：</p><p>第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;</p><p>第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。</p><p>十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。</p><p>甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________</p><p>法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________</p><p>________年____月____日________年____月____日</p><h3 class="h3_title">工地用工合同范本免费篇2</h3><p>甲方：(以下简称甲方)</p><p>乙方：(以下简称乙方)</p><p>经双方共同协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将家庭别墅一栋承包给乙方实施，双方达成协议如下：</p><p>一、工程建设内容：按甲方提供的设计图纸施工。</p><p>二、承包方式：做工、机费包干。(包含水电安装)</p><p>三、计价方式：按房屋实际面积计算430元㎡。</p><p>四、付款方式：乙方每完成一层主体工程甲方支付进度款0元，余款工程完工验收后付清。</p><p>五、施工安全：乙方在施工中应注意安全，做好各种安全设施。若发生安全事故，由乙方负责。进入施工场地必须戴_全帽，发现一次罚款100元。</p><p>六、工程完工，甲乙双方组织按现行国家验收标准验收，如有不达标部分，返工所造成的直接损失和间接损失由乙方全部承担。</p><p>七、本工程未尽事宜，双方在实施过程中另行协商解决。协商不成，可向仲裁机构或人民法院申诉。</p><p>八、本合同一式贰份，双方签字盖章生效，甲乙双方须共同遵守。甲方(公章)：_________</p><p>乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________</p><p>法定代表人(签字)：</p><p>_________________年____月____日</p><p>________年____月____日</p><h3 class="h3_title">工地用工合同范本免费篇3</h3><p>甲方(总包方)：________</p><p>乙方(分包方)：________</p><p>水电分包：________</p><p>消防分包方：________</p><p>遵照《中华人民共和国民法典》和国务院《建筑安装工程承包合同条例》精神，并本着互惠互利原则和为明确双方责任，现经甲、乙双方协商一致，共同签定以下合同条款：</p><p>一、工程名称：____________学校新建教学综合楼及食堂接建工程</p><p>二、工程地点：____市高____区塔园路________号</p><p>三、分包工程范围：水、电安装及消防工程</p><p>四、工程期限：____月________日起至土建交工日期止全部工程竣工验收合格。</p><p>五、材料设备供应：安装工程所需主材和辅材均由乙方自行采购。其规格、品牌和质量必须符合设计和建设单位规定要求。</p><p>六、技术资料供应：由甲方向乙方施工图各两套。</p><p>七、付款方法：</p><p>1、乙方每月25号前向甲方提供月报。</p><p>2、付款方式参照总承包施工合同约定的付款方式。</p><p>八、结算依据：</p><p>1、本工程水电安装计价按工程总包合同相关条款执行，并以审核后的施工图预算和决算为依据。</p><p>2、本工程施工过程中，如有设计变更时应根据设计部门的设计变更通知书调整总造价。</p><p>3、乙方按甲方工程总包合同所定类别等级收取各项费用，乙方办理结算。</p><p>4、乙方按分包工程最终审计价的向甲方上交管理费(含税)，甲方向乙方在每次拨进度款的同时扣除其上交款。乙方向甲方提供最终结算金额80%的材料发票。</p><p>5、甲方分别向水电分包方和消防分包方收取配合费贰万元整(0元)。</p><p>九、工程质量、工程验收、工程检修</p><p>1、安装工程质量应符合设计和国家规范，要求达到验收合格标准。</p><p>2、工程完工经各方面质量检查验收合格后，双方一同向建设单位办理交工结算手续;分包工程具体验收事宜由乙方负责。</p><p>3、交工前15天，乙方应将交工竣工资料整理齐全交甲方，并同甲方一道交建设单位和质监机构。</p><p>4、工程保修。本工程保修期从建设单位与甲方办理接交手续之日起计算，水、电安装工程为________年。在保修期内，因施工造成的质量缺陷乙方应无条件及时保修，费用由乙方承担。</p><p>十、安全责任</p><p>1、乙方进场后，必须严格遵守甲方的规章制度和安全纪律。对其务工人员必须进行遵章守纪和安全教育。</p><p>2、乙方在施工中必须采取切实有效的安全防范措施，确保生产安全，杜绝事故发生。</p><p>3、乙方务工人员在施工中发生的安全事故，责任由肇事方承担，若由乙方务工人员造成的一切安全事故，责任由乙方自行承担。</p><p>4、乙方务工人员违反甲方的规章制度和安全纪律，甲方可根据其规章制度和纪律，对乙方给予一定的经济处罚，情节严重者，直至追究法律责任。</p><p>十一、施工工期，严责执行甲方进度计划;根据现场施工情况，服从甲方安排，配合好其他相关工种的交叉作业。</p><p>1、如因乙方原因延期交工，建设单位的工期罚款由乙方负责。</p><p>2、如因乙方原因严重影响工程施工进度计划完成，甲方有权对乙方进行罚款处理，罚款金额视情节而定。</p><p>十二、甲方委派____为现场代表，乙方分别委派、同志为现场代表，代表双方履行合同，并商定未尽事宜。</p><p>十三、违约责任</p><p>1、本合同从签订生效之日起，双方必须全面覆行合同所规定的事项，任何一方不得擅自变更或解除合同。</p><p>2、双方由于某一方的责任造成本合同不能履行或不能完全履行，其责任方应承担违约责任，并按《合同法》有关规定向对方偿付违约金或赔偿金。</p><p>十四、合同份数。本合同一式三份，三方各执一份。</p><p>十五、合同期限。本合同双方签章后生效，全部工程交工验收结清工程价款后失效。</p><p>十六、未尽事宜，双方协商解决，并签定补充合同。</p><p>十七、水电与消防工作界面划分详见附件。(附后)</p><p>总包单位：(盖章)________________</p><p>分包单位：(盖章)________</p><p>代表人：________________________</p><p>代表人：________________</p><p>________年____月____日</p><p>________年____月____日</p>
页:
[1]