购房协议书样本2020最新
<p>随着社会的一天天进步，市场经济的逐渐发展，协议书在我们的生活中被使用的情况越来越多，写好协议书有利无弊哦。以下是小编给大家整理的一些购房协议书样本，希望对大家有所帮助，欢迎阅读与借鉴。感兴趣的朋友可以了解一下。</p><p><strong>购房协议书样本1</strong></p><p>出卖人：__X(以下简称甲方)</p><p>联系地址：联系电话：</p><p>买受人： 身份证号：</p></p><p style='text-align: center;'><img style='border-radius: 12px;' src='https://fanwen.uxue.com/fanwenimg/xieyishu/2608563246/3/4170973349.jpg' alt='购房协议书样本2020最新'></p><p>家庭地址： 联系电话：</p><p>甲、乙双方本着自愿的原则，就所认购的商品房达成如下协议：</p><p>1、甲方开发位于孝感市火车站胜利街的阳光美苑物业，现房出售。</p><p>2、 甲方同意乙方采用分期付款的方式购买甲方开发的 ____ 栋 单元 号，建筑面积 平方米，单价为 元/平方米，总价为 元整。</p><p>3、分期付款方式</p><p>4、乙方应在本协议书签订后至 年 月 日前，带齐相关资料到____物管处签订《商品房买卖合同》 ，同时交清购房款，乙方交付的购房首付款无息转为购房款的一部分。</p><p>5、若乙方未在本合同第 3 条约定期限内签订《商品房买卖合同》,则甲方有权将该物业 另行出售，乙方购房首付款不予退还;甲方在本合同第 3 条约定的时间内，若将乙方所 认购物业另行出售，则甲方双倍退还乙方所付购房款。</p><p>6、乙方保证本合同的姓名、身份证号、联系方式准确、有效。否则，因此造成的责任 及后果均由乙方承担。</p><p>7、本合同如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，可依法向人民法院起诉。</p><p>8、本合同壹式贰份(甲乙双方各持壹份) ，经双方盖章或签字即生效。双方签订《商品 房买卖合同》后本协议自动作废。</p><p>甲方： 乙方(签章) ：</p><p>签订时间： 年 月 日</p><p>延伸阅读：</p><p>分期付款优缺点</p><p>优点：</p><p>第一、分期付款是一种可以缓冲压力的经济行为。如果收入稳定，分期付款能够帮你早日实现梦想，如购房、购车等。</p><p>第二、分期付款者对资金的运用比较具有灵活性。因为分期付款者除前期支付的资金之外，还可以保留大笔现金，如果此时恰有好的投资机会，所获取的收益有可能大大弥补将付出利息的损失。</p><p>缺点：</p><p>第一、分期付款的风险比一次性付款大。因为分期付款的总金额会比较一次性付款金额高，投资成本大，同时还需要提防利率的波动。</p><p>第二、分期付款未缴纳部分，实际上等于出售方给予购买者在将来的缴付金额中不仅包括未付足的款项，同时包括该笔资金的应付利息。因此分期付款的总支出一般要大于一次性付款的金额。</p><p>分期付款注意事项</p><p>第一、弄清楚分期付款的范围</p><p>不同的银行对分期付款有不同的要求，除了信用卡分期付款目录上的商品外，有的银行对购买地点、金额均有具体要求。</p><p>第二、准确计算手续费</p><p>虽然信用卡分期付款免收利息，但手续费是免不了的。各位消费者有必要在消费前先把需缴纳的手续费计算清楚，看看是否可以接受。</p><p>第三、挑选最合算的信用卡</p><p>由于各家银行对手续费的计算不同，那么在了解信用卡手续费后，就应挑选自己手中最合适的卡进行交易。</p><p><strong>购房协议书样本2</strong></p><p>出卖人：__X(以下简称甲方)</p><p>联系地址：联系电话：</p><p>买受人： 身份证号：</p><p>家庭地址： 联系电话：</p><p>甲、乙双方本着自愿的原则，就所认购的商品房达成如下协议：</p><p>1、甲方开发位于孝感市火车站胜利街的阳光美苑物业，现房出售。</p><p>2、 甲方同意乙方采用分期付款的方式购买甲方开发的 ____ 栋 单元 号，建筑面积 平方米，单价为 元/平方米，总价为 元整。</p><p>3、分期付款方式</p><p>4、乙方应在本协议书签订后至 年 月 日前，带齐相关资料到____物管处签订《商品房买卖合同》 ，同时交清购房款，乙方交付的购房首付款无息转为购房款的一部分。</p><p>5、若乙方未在本合同第 3 条约定期限内签订《商品房买卖合同》,则甲方有权将该物业 另行出售，乙方购房首付款不予退还;甲方在本合同第 3 条约定的时间内，若将乙方所 认购物业另行出售，则甲方双倍退还乙方所付购房款。</p><p>6、乙方保证本合同的姓名、身份证号、联系方式准确、有效。否则，因此造成的责任 及后果均由乙方承担。</p><p>7、本合同如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，可依法向人民法院起诉。</p><p>8、本合同壹式贰份(甲乙双方各持壹份) ，经双方盖章或签字即生效。双方签订《商品 房买卖合同》后本协议自动作废。</p><p>甲方： 乙方(签章) ：</p><p>签订时间： 年 月 日</p><p><strong>购房协议书样本3</strong></p><p>甲方： 身份证号码：</p><p>身份证号码：</p><p>乙方： 身份证号码：</p><p>鉴于甲方已经于 年 月 日与____×有限公司签订编号为 的《商品房买卖合同》，该合同约定标的房屋为海口市海口市__×北侧__×A3栋住宅楼A3-504房，建筑面积为91.61平方米，按建筑面积计算，单价为人民币 元，总价为人民币 元。</p><p>经双方友好协商，甲方愿意偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为 《商品房买卖合同》中买方(既本协议中的甲方)的权利义务概括转让给乙方。为明确双方权利义务，特做以下约定，由双方遵守。</p><p>一、转让价款、支付方式</p><p>1、编号为 《商品房买卖合同》中买方的权利义务概括转让价格为人民币63万元;</p><p>2、签订本协议之日起3个工作日内，甲乙双方去 银行 支行设立共管账户;</p><p>3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日内将人民币20万转让甲乙双方设立的共管账户;</p><p>4、甲方偿还完毕标的房屋银行贷款，并办理完结与解除与_____<span></span>有限公司签订的编号为 《商品房买卖合同》，并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续及时短信通知乙方，乙方收到甲方短信通知之日起2个工作日向甲乙双方共管账户中转让人民币43万元;</p><p>5、乙方与开发商_____<span></span>有限公司签订《商品房买卖合同》(该合同与编号为 的《商品房买卖合同》相比除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款完全一致)，并取得由开发商_____<span></span>有限公司出具正式的与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票后三个工作日内短信通知甲方，甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方具体时间配合甲方向 银行 支行申请解付甲乙共管账户中共计人民币63万元给甲方。</p><p>二、双方保证与承诺</p><p>1、甲方保证在本协议签订后20个工作日内，偿还完毕标的房屋银行贷款后，并办理完结与解除与_____<span></span>有限公司签订的编号为 《商品房买卖合同》，并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续;</p><p>2、甲方保证在签订本协议后30个工作日内，乙方可以与开发商_____<span></span>有限公司签订《商品房买卖合同》(该合同与编号为 的《商品房买卖合同》相比除买方由甲方变为乙方外，其他条款完全一致)，并取得与该《商品房买卖合同》匹配的正式不动产发票;</p><p>3、乙方保证按照本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。</p><p>三、违约责任</p><p>1、乙方违反本协议第一条第3款约定的，按逾期时间，每日按应转金额日万分之一承担违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同;</p><p>2、乙方违反本协议第一条第4款约定的，按逾期时间，每日按应转金额日万分之一承担违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约金人民币20万元;</p><p>3、乙方违反本协议第一条第5款约定，逾期通知的，按本协议总价款的的日万分之一承担违约金，收到甲方通知后不协助办理解付款手续的，每次承担违约金人民币1万元;</p><p>4、甲方逾期办理本协议第二条第1、2款的，按逾期时间，每日按本协议总价款的日万分之一承担违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同，并要求甲方承担违约金人民币20万元;</p><p>5、甲方办完所有应办手续后，因乙方自身原因不与开发商_____<span></span>有限公司签订《商品房买卖合同》的，则乙方须赔偿甲方违约金人民币20万元;</p><p>6、开发商_____<span></span>有限公司提供给乙方签订的《商品房买卖合同》与编号为 的《商品房买卖合同》除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款不一致的，乙方可以选择拒绝签订该买卖合同，不属于本协议第三条第4款约定的情形，且甲方须赔偿乙方违约金人民币20万元。</p><p>四、争议处理</p><p>1、履行本协议过程中，如有争议双方因协商解决，协商无果的双方一致同意交由海南仲裁委员会仲裁解决。</p><p>五、其他</p><p>1、无论双方任何一方依据本协议约定单方解除合同、或双方协议解除合同的，都必须以书面形式通知对方或者双方形成书面约定，乙方可以凭借书面通知及书面约定单方解付甲乙双方在 银行 支行共管的资金</p><p>2、双方法定联系方式为以下列明，致函、短信、电邮以下联系地址均视为已经履行完毕通知义务。</p><p>甲方：联系人 ，地址： 电话： 电邮： 乙方：联系人 ，地址： 电话： 电邮：</p><p>3、本协议一式四份，双方各执两份，双方签名后生效。</p><p>4、甲方于 年 月 日与_____<span></span>有限公司签订编号为 的《商品房买卖合同》为本协议书附件。</p><p>甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________</p><p>法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________</p><p>_________年____月____日_________年____月____日</p>
页:
[1]